建设工程索赔与反索赔案例之阶段性质量验收文件

2023-06-06 11:12发布

站内文章 / 工程建筑
608 0 0

建设工程索赔与反索赔案例之阶段性质量验收文件

案例介绍

案件审理

　评析

　　本案中，承包人提出的隐蔽工程验收记录的出具视为隐蔽工程验收合格的说法未被仲裁机构釆信，原因在于工程质量是否合格采用的是客观标准，况且发包人并未在隐蔽工程验收记录上签字认可，仅简单凭借承包人自行验收的记录并不能说明工程质量合格。另外，承发包双方合同中约定的“检查费用由发包人承担”应为首次检查费用或者隐蔽工程重复检查合格时的检查费用。而本案中隐蔽工程质量不合格的责任方为承包人，故隐蔽工程重复检查的费用亦由承包人承担。如重复检查和修复导致工期延误的，承包人还应承担相应责任。

　　来源：海那法律管家

相关知识

    建设工程索赔与反索赔案例分部分项工程验收申请文件

    来源：工程建筑 时间：2022-05-26 11:44

    案例介绍某建筑公司负责承建某学校学生宿舍楼一幢，双方签订《建设工程施工合同》。由于学生宿舍楼设有地下供热管道，属隐蔽工程，因而在施工合同中，双方约定了对隐蔽工程（地下供热管道安装）的验收检查条款。该条款约定，地下供热管道安装的验收检查工作由...

    建设工程索赔与反索赔案例之：资源配置不足

    来源：工程建筑 时间：2022-07-13 14:28

    索赔案例2010年3月15日.A公司与B公司签订《建设工程施工合同》，A公司将位于北京市大兴区某经济适用房项目发包给B公司施工。合同约定：开工日期为2010年3月20日，竣工日期为2011年5月25日；承包范围为施工图范围内的全部土建、安装...

    建设工程索赔与反索赔案例之监理人延期检查隐蔽工程或重新检查已覆盖隐蔽工程

    来源：工程建筑 时间：2022-04-20 11:10

    索赔案例发包人A公司与承包人B公司签订供水管线《建设工程施工合同》，A公司委托C公司为本工程监理人。《建设工程施工合同》对工期、质量、验收、拨款、结算等事项均作出详细约定，其中关于隐蔽工程检査程序约定工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件...

    建设工程索赔与反索赔案例之：承包人原因导致暂停施工

    来源：工程建筑 时间：2022-04-20 17:16

    索赔案例　　2008年3月15日，A公司与B公司签订《建设工程施工合同》，约定：由B公司承建A 公司的1#、2#厂房。合同约定：工期为239日，开工日期为2008年3月21日，竣工日期为 2008年11月15日;合同价款为8,200万元;工...

    建设工程索赔与反索赔案例之：发包人指定的分包人违约或延误

    来源：工程建筑 时间：2022-04-20 11:47

    索赔案例2011年7月25日，A公司与B公司签订《建设工程施工合同》（以下简称《施工合同》），由B公司承建A公司某花园洋房工程。《施工合同》约定：合同价款为1.8亿元；开工日期为2011年7月30日，竣工日期为2012年8月30日；承包范围...

    建设工程索赔与反索赔案例之监理月报

    来源：工程建筑 时间：2022-04-20 11:18

    案例介绍A公司兴建工业厂房，经招标投标后工程由B建筑集团第三公司承建，并签署《建设工程施工合同》。工程施工过程中A公司频繁修改主体结构设计，致使工程逾期6个月。结算过程中，B建筑集团第三公司提出由于A公司设计修改造成承包人已经集结到场的劳务...

    建设工程索赔与反索赔案例之：承包人场外交通事故及运输对第三人利益造成损害

    来源：工程建筑 时间：2022-06-16 08:06

    索赔案例2008年7月4日，正太集团有限公司（以下简称正太公司）与姜堰市自来水公司签订 《泰州市区域供水姜堰输水干管工程（姜堰段）BT项目合同书》一份，其中前期合同约定： 发包人（姜堰市自来水公司）将工程地点位于大泗镇与泰兴市交接点至姜堪市...

    索赔与反索赔案例：承包人原因导致工程试车不合格

    来源：工程建筑 时间：2022-06-01 14:02

    索赔案例经重新调试后第二次试车通过，但比原计划延误了5天，费用增加了12.5万元;最终该设备安装工程实际于2009年10月28日完成竣工验收。仲裁庭最终裁决：由承包人承担1、2号设备单机无负菏试车不合格增加的费用共计18.1万元，由此导致的...

    建设工程索赔与反索赔案例之承包人资质不足

    来源：工程建筑 时间：2022-04-20 12:48

    案例一　案例二　　律师点评　　为了规范建筑工程施工承发包活动，确保工程质量和施工安全，我国法律明确规定借用资质的挂靠行为无效，实际施工人与名义施工人就工程质量向发包人承担连带责任。即便发包人对该借用资质行为知情且未提出异议的，仍不免除实际施...

    建设工程索赔与反索赔案例之：承包人挪用安全文明施工费

    来源：工程建筑 时间：2021-12-01 11:18

    索赔案例2011年3月1日，A公司与B公司签订《建设工程施工合同》，由B公司承建A公司某住宅项目工程。合同约定：工程价款为1.2亿元；开工日期未2011年3月5日，竣工日期为2012年3月5日；承包方式为包工包料；安全文明施工措施费的支付方...