项目施工挂靠合同书

2023-06-06 20:35发布

项目施工挂靠合同书

甲方(管理方)_____

法定地址:___________

法定代表人:_________

乙方(挂靠方)_____

住所:_______________

身份证号码:_________

电话:_______________

为了进一步深化企业改革,发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,增强企业活力,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方下属建筑项目经理部事宜签订以下协议书:

一、甲方同意乙方挂靠经营甲方下属项目经理部,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。

二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工,如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担,需追究刑事责任的,也由乙方承担责任。

四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。

五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导,乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害甲方企业信誉,甲方有权无条件更换施工队伍,乙方不得有异议。

六、乙方挂靠甲方下属项目经理部经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,所聘员工要三证齐全,特殊工程要持证上岗,要将所聘员工的有效证据及资料复印件报送甲方一份备查。交工资料要交一份给甲方工程部备案。

七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。

八、施工质量指标奖罚办法:乙方挂靠期间每年必须实现优良工程一项(如当年无交工工程的不计),每增加一个优良工程按建筑面积由甲方给予奖励:_________平方米以下的奖励______元,_____平方米以上_______平方米以下的优良工程项目奖励____元,_____平方米以上的优良工程奖励_________元。如当年有交工程项目但未有优良工程则按交工项目建筑面积计算实行______平方米以下的工程增加_____元挂靠费用,_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元,_________平方米以上的增加_________元。如出现交工项目第一次交工验收时不合格则给予乙方罚款_________元。以上费用均不包含在挂靠费用之内。


相关知识

    建设工程合同中挂靠关系的认定及责任承担

    来源:工程建筑 时间:2022-05-10 14:04

    建设工程行业承担着房屋、道路、桥梁、场站及水、电、气等重大基础设施的勘察、设计、施工任务,其质量和安全关系着国计民生。 因此国家就建设工程行业出台了一系列的法律法规、条例及司法解释,以管理规制建设工程中的...

    房地产 | 建设工程施工合同效力的认定「转包、违法分包、挂靠、内部承包」

    来源:工程建筑 时间:2021-11-28 10:53

    1.哪些情形下的建设工程施工合同无效?  具有下列情形之一的建设工程施工合同,人民法院应当根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第(五)项的规定,认定无效:(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用...

    建筑工程施工发包、转包、分包、挂靠等违法行为认定查处办法

    来源:工程建筑 时间:2022-05-02 16:57

    核心提示:住房和城乡建设部2014年8月4日发布《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,以保证工程质量和施工安全,有效遏制违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为,维护建筑市场秩序和建设工程主要参与方的合法权益。  ...

    建筑工程中挂靠和转包的法律风险

    来源:工程建筑 时间:2022-04-20 08:24

    承包单位将承包的工程转包或者违反建筑法的规定进行分包的,转(分)包合同无效。根据国务院2000年1月30日发布的《建设工程质量管理条例》第七十八条规定:本条例所称肢解发包,是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不...

    劳务分包合同适合什么法律

    来源:劳动工伤 时间:2022-07-13 04:57

    劳务分包合同适用法律劳务分包合同适用《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等等法律。与不具备劳务分包资质企业或与挂靠具有资质企业签订劳务分包合同的法律风险劳务分包领域的违法分包现象相当普遍,主要表现为总承包人或专业...

    建筑工程资质挂靠转让需关注这5个风险

    来源:工程建筑 时间:2021-11-11 11:49

    建筑企业挂靠施工的现象在现实中是常见的,这种方式使被挂靠企业常常承担着极大的法律风险,甚至有些风险影响到企业的生存问题。如何防范挂靠的法律风险,则是被挂靠企业应该考虑的重中之重问题。建筑资质挂靠这5个风险你必须重视!1、施工合同无效,挂靠人...

    【法律干货】建设工程“三包一靠”

    来源:工程建筑 时间:2022-04-20 11:03

    所谓三包一靠,在工程建设中即分包、转包、内包和挂靠,是一个非常普遍的工程现象和常见的法律问题。是正确处理建设工程类案件的基础。但由于每个工程项目的实际情况不同、实务操作的形式各异,这几者的关系不好把握,容易引起混淆,百柯论坛对三包一靠涉及的...

    建设工程挂靠被挂靠人法律责任分析

    来源:工程建筑 时间:2021-10-29 11:17

    在工程挂靠的模式下,涉及的当事人主要有:挂靠人、被挂靠人、建设单位、材料供应商、设备供应商、施工工人等。在以上不同主体之间形成的法律关系主要有:挂靠人与被挂靠人之间的挂靠合同关系,被挂靠人与建设单位之间的建设工程施工合同关系,挂靠人与建设单...

    建设工程挂靠施工合同效力研究

    来源:工程建筑 时间:2022-04-20 10:53

    挂靠是我国经济体制交替时期,具有行政性隶属特征的历史产物,主要指个人企业、合伙企业等具有私营性质的经济实体,挂靠到集体或全民性质的单位或其主管部门,以转换所有制性质,求得经济利益上的好处。[1]随着社会主义市场经济的发展,挂靠主体为在市场调...

    关于转包、挂靠、阴阳合同的法律责任,高院给出明确答复!

    来源:合同事务 时间:2022-01-09 11:20

    江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答2018年6月12日,江苏省高级人民法院召开第6次审判委员会,对建设工程施工合同纠纷案件审理中的若干问题进行了专题讨论。近年来,随着建筑业改革不断推进,新型建设工程合同纠纷不断...