售房的合同书

2023-06-06 03:50发布

售房的合同书

卖方(甲方)____________

买方(乙方)____________

根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同,以资共同遵守。

第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方,房屋具体状况如下:

房屋座落在xx省xx街xx金甲药业有限公司大门外,房屋为砖混结构商品房,房屋在第xx层,面积为xx平方米,布局结构为。

第二条该房地产土地所有权性质为集体所有土地;土地使用权以出让方式获得。

第三条房屋配套附属设施水、电、暖由甲方负责,室内装饰统一为水泥地面,墙壁为防水白色涂料,乙方对甲方上述转让的房地产具体情况已充分了解,自愿购买上述房地产。

第四条甲、乙双方经协商达成一致,同意上述房地产转让价格为人民币(大写)元整。甲、乙双方同意,自本合同签订之日起,乙方分三次将房款付给甲方。具体时间为:本合同生效之日起十日内乙方交付贰万元;2005年1月30日前付伍万元;其余在产权转移时全部交清。

第五条甲、乙双方同意,本合同生效后,除人力不可抗拒的因素外,甲方定于2005年4月30日将上述房地产交付乙方(以房产证交付为标志)

第六条上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。

第七条本合同生效后,甲、乙双方应按国家及本地有关规定缴纳税、费。在上述房地产权利转移前未支付的使用该房屋所发生的物业管理费、水电费、煤气、电讯费等其它费用由甲方负责支付。

第八条乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构和使用性质,乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务,并应维护公共设施和公共利益。乙方确认上述受让房地产的业主公约,享有相应的权利和承担相应的义务。

第九条甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷。如上述房地产转让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷,由甲方承担全部责任。

第十条乙方未按本合同约定期限付款的,应按逾期未付款向甲方支付利息,利息自应付款之日起第二天至实际付款日止,利息按银行同期利率计算,逾期30天后,甲、乙双方同意按下列之一处理。

1、乙方除应支付利息外,还应按逾期未付款的3%向甲方支付违约金,合同继续履行。

2、甲方有权通知乙方单方解除合同,甲方从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款3%的违约金,余款返还给乙方,已付款不足违约金部分,乙方应在接到书面通知之日起10日内向甲方支付,若乙方违约给甲方造成经济损失的,甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。

第十一条除人力不可抗拒因素外,甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付给乙方的,应按已收款向乙方支付利息,利息自约定交付之日起第二天至实际交付之日止,利息按银行同期利率计算。逾期30天后,甲、乙双方同意按下列之一处理。

1、甲方除应支付利息外,还应按已收款的3%向乙方支付违约金,合同继续履行。

2、乙方有权通知甲方解除合同,甲方除应在接到书面通知之日起10日内向乙方返还已支付的房款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,还应按已支付房款的3%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的,乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。

第十二条经甲、乙双方协商一致,本合同未尽事宜,在不违反本合同原则的前提下,可订立补充条款或补充协议,甲、乙双方订立的补充条款和补充协议及附件为本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。

第十三条本合同自甲、乙双方签订之日起生效。甲、乙双方在签署本合同时,具有完全民事行为能力,对各自的权利、义务清楚明白,并按本合同规定履行。

第十四条本合同适用于中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决。协商不能解决的,依法向人民法院起诉。

第十五条本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,房地产交易管理机构一份,房地产登记机构一份。

甲方:(签章)__________乙方:(签章)___________

______年_____月________日______年_____月________日


相关知识

    买卖2售房合同纠纷如何处理

    来源:精选知识 时间:2022-07-13 11:57

    预售房交房逾期找不到人(预售房到期不交房该怎么办)

    来源:精选知识 时间:2022-10-02 16:55

    房地产开发企业逾期不能正常交付是商品房买卖合同纠纷中比较常见的类型,通常有两类情况,一是因开发商资金不足或预售不成功,预售人违法将预售款转向投入其它项目或其它行业造成的逾期交房,二是施工或配套设施进度等原因引起的逾期交房。  对于此类纠纷,...

    售房合同纠纷找哪个部门

    来源:精选知识 时间:2022-07-13 00:54

    解决购房过程中发生的房产纠纷,可以通过协商、调解、仲裁、行政和诉讼等办法加以解决。(1)协商解决。协商解决是双方当事人达成一致以解决问题。(2)调解解决。调解,是指购房纠纷的买卖双方,在不能通过相互协商解决纠纷时,根据一方当事人的申请,在房...

    产权证的逾期办理造成损失的证据-产权证的逾期办理造成损失的证据怎么处理

    来源:精选知识 时间:2023-10-18 16:20

    产权证是证明房屋所有权的重要证件,产权证的办理是房屋买卖、抵押等交易的基础。然而,由于种种原因,有时产权证的办理会出现逾期的情况。对于这样的情况,我们需要了解产权证逾期办理造成损失的证据及处理方法。 一、产权证逾期办理造成损失的证据 1...

    预售房法院可以冻结吗(买房预存冻结)

    来源:精选知识 时间:2021-12-29 03:41

    商品房预售合同登记备案制度仅仅是一种行政管理的手段,并非物权登记,购房者享有的权利仍然是一种合同债权,是否办理商品房预售合同的登记备案并不能决定该预售合同是否具有法律效力。预告登记,是指为保全一项请求权而进行的不动产登记,该项请求权所要达到...

    法院判决书,能不能改变纳税主体

    来源:税务纠纷 时间:2022-04-20 09:31

    在南京市地税局对某个人转让二手房交易实施税务稽查时,售房者拿出法院的判决书,声称依法院判决书中已有判决,证明自己不是纳税主体,因此房屋交易行为少纳的地方各税不应由自己来补缴。 据了解,该售房人于2007年自行转让其2004年购买的门面房,与...

    商品预售房所有权转让需注意的法律问题

    来源:其它 时间:2022-12-05 11:25

    房地产市场中有一项重要的制度就是商品房预售许可制度,此举能加速建设资金周转、提高资金使用效率,但同时也意味着买房人将承担巨大的对方违约风险. 预售房网签备案的效力 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》...

    预售房逾期交房是违约吗

    来源:房产纠纷 时间:2022-03-29 09:11

    一、预售房逾期交房是违约吗 《商品房销售管理办法》中规定,房地产开发企业应当按照合同约定,将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的,房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因,需延期交付的,...

    售房协议书模板是什么

    来源:其它 时间:2022-04-20 09:13

    售房协议书模板是什么我们知道买房都会签售房协议书,这样可以维护双方的利益,避免日后纠纷,下面为您提供一份售房协议书范本,供参考借鉴。售房协议书范本甲方(出售方):身份证号码:乙方(购买方):身份证号码:甲方自愿将其所有的楼房出售给乙方,乙方...

    房屋买卖纠纷(房屋买卖纠纷)

    来源:精选知识 时间:2021-11-11 03:43

    展开全部 1、定金纠纷 定金纠纷是房产纠纷中的一个很常见的种类,合同签订时定金一定要以书面的形式进行约定才有法律效力。定金的约定要全面,特别是对定金退回的适用情况进行明确的说明。合同法中适用定金罚则,如果购房者不履行债务,没有权利要求售房者...