订货单位(甲方):_________ 供货单位(乙方):_________根据《中华人民共和国 合同法》及国家、省、市有关预拌商品砼管理规定,经甲、乙双方协商并同意签定本商品砼买卖合同,由甲乙双方共同遵守履行。内容如下: 一、工程概况建设单位:_________ 施工单位:_________ 工程名称:_________ 工程地址:_________ 结构形式:_________ 总层数:_________ 总高度:_________ 运距:_________ 二、合同总数量及总金额(预计)总数量:_________m3 (预计)总金额:人民币(大写)_________,¥_________ 商品砼明细如下:金额单位(元)
┌────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬────┐│ 商品砼标号││││││ 合计 │├────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤│ 数量(m3)│││││││├─────┬──────┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤│商品砼单价│含泵费单价 ││││││││ ├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤│(含运费)│不含泵费单价│││││││├─────┴──────┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤│ 金额合计 │││││││├────────────┼──┴──┴──┴──┴──┴────┤│ 特殊商品砼外 │ │││ ││ 加剂计算方法 │ │├────────────┼───────────────────┤│非泵送部分其他计算方法 │ │├────────────┼───────────────────┤│ 混凝土结算量计算方法 │ │├────────────┼───────────────────┤│ 其他 │如遇国家经济政策有重大调整,价格另议。│├────────────┼───────────────────┤│ 备注 │ │└────────────┴───────────────────┘三、对商品砼质量和技术要求标准及双方对质量负责的条件 1.乙方必须按合同的要求供应各种强度等级的混凝土,商品砼的质量必须符合国家规定的标准,经确认是乙方原因造成商品砼质量问题的,则乙方必须承担全部责任。 2.当商品砼到达现场后,甲方必须按商品砼规范要求进行合理施工,经确认是甲方原因造成商品砼出现质量问题的,则甲方必须承担全部责任。 3.甲方必须派专人在施工现场对浇注前的商品砼数量,坍落度等技术指标及乙方人员的服务态度等进行监督检查,如有异议可拒签商品砼发货单并立即与乙方协商解决,若无异议则甲方必须据实签收。 4.其他约定事项_________。 四、商品砼签收要求 1.本合同约定,甲方特指派_________对乙方提供的商品砼进行签收,除此之外任何人无权进行签收。 2.乙方所提供的商品砼数量累计达到_________m3时,若乙方提出需甲方对此数量的混凝土进行认证时,甲方必须给乙方出具数量认证凭证,同时收回认证数量部分的混凝土签收小票。 3.混凝土合理损耗量按国家标准执行。 4.其他约定事项_________。 五、对商品砼验收标准 1.商品砼的验收以商品砼生产之日起28天后混凝土抗压报告结果为验收标准,若无异议则视为混凝土质量合格。取样按(供方、施工现场、第三方)为准。 2.其他_________。 六、商品砼的供应时间、方式、地点及其他条件 1.商品砼的供应自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日结束,若超出此供应时间,则乙方有权停止供货,并追究甲方的违约责任。 2.在每次浇注前甲方必须提前_________小时通知乙方所需商品砼的标号、数量、施工地点、部位及施工时间等,并按要求填写商品砼委托单。如有变化甲方必须提前_________小时通知乙方。 3.每次混凝土施工前,甲方必须平整好施工场地,保证施工现场车辆运行顺畅,协调好同有关部门及周围群众的关系等,因此方面的原因造成延误混凝土施工或混凝土出现质量问题的则乙方概不负责。 4.本合同约定:(供、购、收)货地点为本合同履行地。 5.其他_________。 七、结算方式及限期_________。 八、违约责任 1.合同签定后,甲方中途无故解除合同或乙方中途无故解除合同,应向对方支付合同规定预计总价款10%的违约金。 2.甲方若未按合同规定的结算方式进行货款结算,则乙方有权终止合同,并追究甲方的违约责任,同时甲方必须按日万分之五承担滞纳金。 3.因甲方的原因造成工程停工的则甲方必须在停工之日起二十日内将乙方的所有混凝土款结算清。 4.在甲方要求的混凝土数量范围内,乙方已生产而甲方提出退货时,此部分混凝土视甲方已购买,甲方必须据实签收。 5.乙方在甲方按合同规定支付货款后应据实提供给甲方各批次商品砼的实验报告,若甲方出现违约情况则乙方在纠纷未解决前有权不提供商品砼试验报告。 6.其他违约责任_________。 九、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,应协商或调解,协商或调解不成,可采取第()种方法解决。 1.大连仲裁委员会。 2.本合同履行地法院。 3._________。 十、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决 十一、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,另一份存档 十二、本合同经双方签字并加盖印章之日起生效 十三、补充协议:_________。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人:_________ 法定代理人:_________ 委托代理人:_________ 委托代理人:_________ 电话:_________电话:_________ 开户行及帐号:_________开户行及帐号:_________ 邮编:_________邮编:_________ _________年月日_________年月日 签订地点:_________签订地点:_________
根据最高人民法院出台的《关于审理商品房买卖合同纠纷案件使用法律若干问题的解释》(下称司法解释)以及本人近年来作为房地产开发商的法律顾问在处理与小业主的交房纠纷中的经验,在以下列举了开发商经常会遇到的几类法律风险及相关对策: 一、销售广告构成...
为了片面追求装修效果,80后唐先生对自家房屋及公共部位开始了一系列野蛮装修,面对造成的严重后果,他不得不赔偿邻居、恢复原状。本以为事情就这样了结,谁知又被房地产开发公司诉至法院,要求他按照购房合同约定,赔偿违约金11万余元。近日,无锡市梁溪...
自中小学“就近入学”的政策开始实施,许多家长为解决孩子的教育问题便早早的就加入了购买学区房的大军,而各大开发商、中介也看准了此商机,以此为噱头来吸引购房者。 因此,近年来因购买学区...
2016年10月9日,河南省许昌市中级人民法院作出了(2016)豫10民终1856号民事判决书,襄城县经典商品混凝土有限公司诉河南省冶金建设有限公司、河南省冶金建设有限公司许昌分公司、罗木森买卖合同纠纷一案落下帷幕。 一审法院认定事实正确...
2019年5月7日,冯某与徐某订立《房屋买卖暨居间合同》,合同约定:“冯某将XXXX小区4幢1单元1-601号房屋以1150000元的价格出售给徐某.......徐某需将房内楼梯修补好”。 ...
北京市预拌混凝土买卖合同(bf--2005--0114)北京市预拌混凝土买卖合同(bf--2005--0114)合同编号:_____________工程名称:________________________买方(甲方):__________...
6月3日,江苏省常熟市人民法院一审宣判一起买卖合同纠纷案,认定当事双方买卖合同未成立,驳回了原告的诉讼请求。 2006年11月,诺华制药科技有限公司向仲量联行测量师事务所(上海)有限公司借调布米高8个月帮助完成其在常熟的建设项目设计。为...
1.有没有关于混凝土企业的相关的法律法规 国家标准《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)现已发布,自2012年5月1日实施。其中: 6.1.2 混凝土拌合物在运输和浇筑成型过程中严禁加水。为强制性条文,必须严格执行。原标准《混凝...
【案情】 中建某局承建某工程需要混凝土供应,与A公司签订混凝土供应合同,为建设需要约定由A公司在施工处建立自拌站,并由A公司负责人武某作为自拌站的负责人,武某为完成合同与田某订立混凝土原料砂石供应的口头协议,田某完成砂石供应后,未收到货款...