施工合同范本

发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包内容： 4、承包范围： 5、承包方式： 6、质量要求：GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 7、工期要求：年月日至年月日。 二、甲方工作： 1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。 2、负责向乙方提供临时水电。 三、乙方工作： 1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。 2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。 3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 四、关于质量的约定： 1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。 2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。 五、关于工期的约定： 1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。 2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。 3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。 六、关于价款和结算的约定： 1、双方商定本工程合同承包价格__________元(人民币)。 2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。 3、付款方式： a、开工后8日内，甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。 b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30%元 c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15%元。 d、竣工验收合格后，甲方付款20%元。 e、余款5%元待壹年保修期满后结清。 七、关于材料的约定： 1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。 2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。 3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。 八、关于安全生产的约定： 1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。 2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。 3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。 九、关于违约责任的约定： 1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。 2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。 3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。 4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。 甲方(签章)：乙方(签字)： 年月日年月日

建设工程施工合同纠纷中实际施工人的认定

《最高人民法院》（以下简称《解释》）创设实际施工人概念，旨在保护建设工程施工合同无效情形下实际完成了施工义务的单位或者个人的利益。而在司法实践中，如何理解实际施工人？今天将为大家分享文章进行分析。法律依据1.《最高人民法院》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第四条承包人非法转包......

建设施工合同纠纷如何认定(建设施工合同纠纷如何认定实际施工人)

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第二十六条明确规定：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。 该条款突破了合同相对性原则，赋予实际施工人以诉权，维护了实际施工人利益，体现了对农民工权益的特殊保护。 实际施工人的认定： 司法实践中，实际施工人包括五类： 1、转包的承包人 2、违法分包的承包人 3、未取得......

实际施工人是否可以主张逾期付款-实际施工人是否可以主张逾期付款责任

实际施工人是否可以主张逾期付款-实际施工人是否可以主张逾期付款责任 随着建筑工程的日益发展和扩大，施工队伍的规模和实力参差不齐。施工单位在接到项目后，通常会与业主签订合同，约定付款时间。然而，由于各种原因，如甲方原因、乙方原因等，导致施工进度拖延，可能会出现逾期付款的情况。那么，实际施工人是否可以主张逾期付款，或者实际施工人是否可以主张逾期付款责任呢？ 根据我国《合同法》第四十二条的规定：合同期间，当事人可以协商一致解除合同。当事人可以协商一致，解除合同的，应当提前三十日通知对方。这一条款表......

因施工许可证造成逾期解除合同-因施工许可证未下发暂停施工

因施工许可证造成逾期解除合同-因施工许可证未下发暂停施工 随着城市化的不断发展，施工许可证作为建筑施工的前提条件，其在建筑施工过程中的重要性不言而喻。然而，由于种种原因，施工许可证未能按时下发，从而导致施工方不得不逾期解除合同，甚至出现施工许可证未下发就暂停施工的情况。本文将探讨这两种情况下的法律问题及解决途径。 一、施工许可证造成逾期解除合同 根据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工必须持有施工许可证，否则属于非法建筑施工。对于因施工许可证未能按时下发而导致的逾期解除合同情况，根据《中......