工程设计合同

2023-06-06 19:57发布

工程设计合同

建设单位:_________,以下简称甲方;设计单位:_________,以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。一、工程名称 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在_________。二、甲方义务 1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。 3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。三、乙方义务 1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在_________年_________月_________日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_________份,技术设计文件一式_________份,施工图设计文件一式_________份。 2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。 3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计费 甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。五、违约责任 1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。 2.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 3.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。六、其它 本合同自_________年_________月_________日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。 本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。

建筑工程的合同纠纷有哪些种类?

从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。 《合同法》中规定了建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同等三种类型。在司法实践中,建设工程设计合同和建设工程施工合同纠纷案件居多,建设工程勘察合同、建设工程监理合......

建设工程设计合同需要注意什么条件(建设工程设计合同中设计人的违约责任有哪些)

一、建设工程设计合同需要注意什么条件   建设工程设计合同需要注意的条件有:   1.设计费如何确定   《设计合同文本》第二条以表格形式要求当事人列明设计项目的内容,包括项目名称、规模、阶段、投资及设计费。合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则:首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。   2.定金条款的理解和适用   《设计合同文本》第五条规定了定金条款,结合文本中第七条第7.5款和第八条第8.9款的规定,该定金兼有成约定金和解约定金......

建设工程合同有哪些种类?

为进-步完善建设工程价款结算有关办法,维护建设市场秩序,减轻建筑企业负担,保障农民工权益,提高建设工程进度款支付比例。 政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%;同时,在确保不超出工程总概(预)算以及工程决(结)算工作顺利开展的前提下,除按合同约定保留不超过工程价款总额3%的质量保证金外,进度款支付比例可由发承包双方根据项目实际情况自行确定。在结算过程中,若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况,承包单位应按规定在结算后......

建设工程设计合同的签订注意事项(建设工程合同主要包含哪些类型)

一、建设工程设计合同的签订注意事项  建设工程设计合同的签订注意事项有:  1.审查发包人与承包人履约情况;  2.履约管理之工期;  3.工程签证与索赔;  4.项目章和公章的风险;  5.业主拖欠工程款时,建设工程价款的优先权问题。  6.在填写设计使用年限时,设计人应当注意其与土地使用年限的区别。二、建设工程合同主要包含哪些类型  建设工程合同主要包含以下三种类型:  1.建设工程勘察合同;  2.建设工程设计类合同;  3.建设工程施工类合同。  瑞律网提醒,建设工程合同主要指的是承包人......

工程设计合同


相关知识

    工程设计合同纠纷类型有哪些

    来源:精选知识 时间:2021-10-29 03:28

    建筑工程合同纠纷种类: 1、建筑工程勘察合同纠纷 建设工程勘察合同是指承包人接受发包人的委托,完成建设工程地理、地质等情况的调查研究工作,发包人支付相应价款的合同。所谓工程勘察,是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等,对地形、地...

    水利水电土建工程施工合同

    来源:合同范本 时间:2021-08-26 07:37

    一、词语涵义1.词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。本条内的各词语涵义仅适合于本合同,不是该词语的通用解释。这些词语在合同条款中出现时,一般应认为具有本条所赋予的涵义,但若上下文有要求时,亦可以有其他涵义。1...

    建设工程合同纠纷包含哪些工程

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 01:58

    原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂...

    建设工程施工合同被判定无效后,工程价款如何结算?

    来源:工程建筑 时间:2022-04-20 11:27

    建设工程施工合同被判定无效后工程验收合格的情况下如何结算工程价款是实务中的常见疑问尤其是能否依据施工人的资质等级结算工程价款或者能否折价补偿等具体实务问题值得探讨本期文章以建设工程施工合同被判定无效后结算工程价款的依据为基础整理相关裁判规则...

    最高法:关于建工合同无效,工程价款结算的20条裁判意见

    来源:工程建筑 时间:2022-04-20 19:26

    1.建设工程施工合同无效,可以参照合同约定支付工程款。但是存在多份合同价款且无法辨别真伪的情况下,不能确认当事人对合同价款约定的真实意思表示,法院可通过委托鉴定的方式,依据鉴定机构出具的鉴定结论对双方当事人争议的工程价款作出司法认定。最高人...

    什么是建筑工程设计合同(建设工程合同纠纷管辖法院)

    来源:其它 时间:2023-02-19 12:05

    一、什么是建筑工程设计合同?  建设工程勘察设计合同,简称勘察、设计合同,是指建设人与勘察人、设计人为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利、义务的协议。建设单位称发包人,勘察、设计单位称承包人。  为了保证建设工程项目的质量达到预期的投资...

    工程合同属于什么合同纠纷

    来源:精选知识 时间:2022-07-13 23:18

    原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂...

    建设工程合同纠纷(建设工程合同纠纷民事判决书)

    来源:精选知识 时间:2021-11-11 03:21

    原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂...

    工程合同纠纷有哪些

    来源:精选知识 时间:2021-10-29 03:00

    建筑工程合同纠纷种类: 1、建筑工程勘察合同纠纷 建设工程勘察合同是指承包人接受发包人的委托,完成建设工程地理、地质等情况的调查研究工作,发包人支付相应价款的合同。所谓工程勘察,是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等,对地形、地...

    建设工程合同(建设工程合同管理)

    来源:精选知识 时间:2021-11-10 19:28

    建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同的客体是工程。这里的工程是指土木建筑工程和建筑业范围内的线路、管道、设备安装工程的新建、扩建、改建及大型的建筑装修装饰活动,主要包括房屋、铁路、公路、机场、港口、桥梁、矿...