房地产开发商延期交房,付违约金吗？

但是在某些情况下，即便开发商未按约定时间向业主交付，也是不需要支付违约金的。而我们今天就将为大家分析“开发商以疫情为由延期交房”是否合理。

01开发商以疫情为由延期交房可以吗？

2019年1月16日，董某与江西某开发商签订了《商品房买卖合同》，合同约定出卖人应在2020年2月24日前交付。2020年5月13日，开发商取得了案涉房屋竣工验收备案表，实际于2020年5月10日即向董某寄发了收楼通知书。现董某起诉某开发商要求按合同约定违约金计算标准其支付逾期交楼违约金，计算时间从2020年2月24日起至2020年5月15日止。董某的诉求能否得到支持？

提示：案例仅供参考，具体问题仍需具体分析

02法院判决

根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条第一款规定“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。”2020年1月24日，江西因受新冠疫情影响启动重大突发公共卫生事件一级响应。受疫情影响，为保障经济稳定增长，江西省政府、赣州市政府均出台了相关政策措施，其中赣州市政府相关政策明确商品房顺延3个月交付。原、被告双方约定的交房日期为2020年2月24日前，庭审中原告自认被告于2020年5月15日实际交付房屋，延期交房时间在双方约定日期之后的3个月内，故被告交房不构成违约，不承担逾期交房的违约责任。

最终法院驳回董某的诉讼请求。

03律师解读

  01  什么是“不可抗力”？新冠疫情是否属于“不可抗力”的情形？

《中华人民共和国合同法》（现已废止）第一百一十七条第一款规定：“本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”《中华人民共和国民法典》第一百八十条：“因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。“不可抗力”是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。”

  02  以新冠疫情为由主张逾期交房的宽限期是多久？

目前关于疫情为由主张逾期交房的宽限期并没有统一做法，各地区政府政策及法院判决也时间不一。赣州、抚州地区现通常做法为顺延三个月。也有地区以江西省启动重大突发公共卫生事件一级响应（2020年1月24日）作为起始点，直至取消一级响应或者各行各业的通知复工时间为止，这一段时间作为顺延时间，时间40天-60天不等。

  03  开发商是否所有逾期交楼情况都可以疫情为由要求宽限期？

《中华人民共和国合同法》（现已废止）第一百一十七条第一款规定：“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。”因疫情发生在《中华人民共和国民法典》实施之前，该条款仍应适用于关于疫情有关延期交楼案件。

根据该条规定可知，如果疫情发生之前开发商已经延期交楼，而且开发商不能证明因疫情导致了加重或其他延期情形的话，最终开发商将不能以疫情为由作为延期交楼的抗辩理由。