施工合同范本(施工合同范本2017)

2023-06-06 18:40发布

施工合同范本

甲方:×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方) 乙方:×××(同上)        (承包方) 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。 第一条 承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容) 第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的) 第三条 图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等) 第四条 甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务) 第五条 甲乙双方的基础工作 第六条 工程进度计划 第七条 工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等) 第八条 人事同价款及其调整 第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间 第十条 工程验收 第十一条 决算 第十二条 保修 第十三条 争议处理 第十四条 违约责任 第十五条 双方约定的其他内容 第十六条 本合同一式__份,当事人各执__份。本合同自__年__月_ _日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。 │ 发  包  方    │ 承  包  方    │  鉴(公)证意见  │ │单位名称(章):   │单位名称(章):   │          │ │单位地址:      │单位地址:      │经办人:      │ │法定代表人:     │法定代表人:     │鉴(公)证机关   │ │委托代理人:     │委托代理人:     │(章)       │ │电  话:      │电  话:      │  年 月 日   │ │电报挂号:      │电报挂号:      │〔注:除国家另有规定│ │开户银行:      │开户银行:      │外,鉴(公)证实行自│ │帐  号:      │帐  号:      │愿原则〕      │ │邮政编码:      │邮政编码:      │          │ │  年  月  日  │  年  月  日  │          │ └───────────┴───────────┴──────────┘                 2.说明 建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同,包括建筑工程施工合同、建筑 工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题,而且涉及的法律、法规也很多。因此,订立建筑工程承包合同,应当根据不同的情况作出具体规定,力求做到准确、明确和正确,确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同,因此,更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。 一般来讲,下列三个方面的问题是应当注意的: (1)作为承包方为讲,首先要了解工程基本情况,包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应,则应当讲明,否则,应当承担相应的责任。 (2)作为发包方,应当审查承包方的资质等级,是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包,应当事先在合同中讲明。 (3)发包方应当加强对工程质量的监督检查,在合同中应当明确监督的方式、 时间、工程内容;对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。

新版建设工程合同范本变化亮点解读

  来源 | 建设工程法律论坛  作者 | 李炜 北京大成(宁波)律师事务所房建部副主任  2017年9月22日,住房城乡建设部、工商总局发布《关于印发建设工程施工合同(示范文本)的通知》,为规范建筑市场秩序,维护建设工程施工合同当事人的合法权益,对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),本合同示范文本自2017年10月1日起执行,原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)同时......

建设工程合同示范文本(建设工程合同示范文本2017)

经双方协议, 电气工程承包给杨宇田电工作业班组,包价为 元/M2,订立以下条款: 一、 合同双方: 甲方:太和二建第一项目经理部 乙方: 电工作业班组 二、 承包内容: 电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装配电箱安装、避雷接地等施工图纸所含概的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、 双方责任: 1、 甲方负责材料供应,协调各种工序施工。 2、 乙方必须按设计、施工规范及施工技术交底要......

施工索赔报告(工程索赔报告的主要内容)

原发布者:空中一骏 工程索赔报告书xxx有限公司报告书一、总论前言:20116年11月25日,由xxx建筑工程有限公司与xxx有限公司(以下称贵司)投资建设的xxx有限公司新建厂区工程签署了土建(基础土方、结构、门窗、防火门等各种门、屋面、保温、地下室、公共部位的装饰装修等、室外附属道路)、钢结构制作、安装;水电安装[含水、低压电、消防(含卷帘门)、通风弱电、室外附属安装内容等,(不含电梯产品的采购及安装)]幕墙(含外铝合金门窗)等承包合同,该工程设计为现浇结构框架4层、钢框7层、钢排架1层,总......

施工合同范本(施工合同范本2017)


相关知识

    建设工程施工(建设工程施工合同示范文本2017版)

    来源:精选知识 时间:2022-02-19 09:46

    英文名称 : building engineering,constructional engineering 建筑工程为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。是指各种...

    建筑工程索赔

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 07:54

    原发布者:空中一骏 工程索赔报告书xxx有限公司报告书一、总论前言:20116年11月25日,由xxx建筑工程有限公司与xxx有限公司(以下称贵司)投资建设的xxx有限公司新建厂区工程签署了土建(基础土方、结构、门窗、防火门等各种门、屋面、...

    确认工程开工日期的司法观点及对承包人的管理建议!

    来源:工程建筑 时间:2021-12-22 08:27

    在发包人与之间发生纠纷时,尤其是在发包人因承包人工期违约提出索赔,或者承包人因索要工程款而提起民事诉讼时,发包人往往会提出工期索赔的反诉,那么开竣工日期的确定就会成为双方面临的首要问题。工程开工时间的确认涉及到工程工期是否违约及是否需要相应...

    工期索赔报告(工期索赔资料)

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 16:23

    原发布者:空中一骏 工程索赔报告书xxx有限公司报告书一、总论前言:20116年11月25日,由xxx建筑工程有限公司与xxx有限公司(以下称贵司)投资建设的xxx有限公司新建厂区工程签署了土建(基础土方、结构、门窗、防火门等各种门、屋面、...

    工程索赔报告(工程索赔报告的组成包含)

    来源:精选知识 时间:2022-02-20 02:19

    原发布者:空中一骏 工程索赔报告书xxx有限公司报告书一、总论前言:20116年11月25日,由xxx建筑工程有限公司与xxx有限公司(以下称贵司)投资建设的xxx有限公司新建厂区工程签署了土建(基础土方、结构、门窗、防火门等各种门、屋面、...

    最高法院:建设工程施工合同纠纷裁判规则23条

    来源:工程建筑 时间:2022-04-20 11:41

    本周整理了最高法院权威来源案例中(包括最高人民法院指导性案例、最高人民法院公报案例以及人民司法案例等最高法院权威来源案例),关于婚姻家庭纠纷、民间借贷纠纷、机动车交通事故责任纠纷等热门纠纷的裁判规则,为法律人提供参考和指引。今天推出建设工程...

    最高法:实际施工人要求发包人担责的14条裁判规则

    来源:其它 时间:2022-04-20 08:32

    正文▼《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《建设施工合同解释一》)第26条规定:实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转...

    非实际施工人不能突破合同相对性原则主张权利

    来源:合同事务 时间:2021-11-23 08:12

    ——江苏徐州铜山法院判决曹坤诉江苏东兴公司、卞玉心劳动争议纠纷案裁判要旨 案情裁判 评析  本案中,原告曹坤实际与被告卞玉心成立劳动合同关系,根据合同相对性原则,原告只能向被告卞玉心主张权利,其若想向被告东兴公司主张权利,则需证明自己是实际...

    无资质单位进场施工引发重大事故,建设单位、施工单位相关负责人均被判刑

    来源:交通事故 时间:2022-04-20 14:29

    案件索引:2019年1月23日9时15分,湖南省岳阳市华容县华容明珠三期在建工程项目10号楼塔式起重机,在进行拆卸作业时发生一起坍塌事故。事故造成5人死亡。中国裁判文书网公布的谭某胜等重大责任事故一案一审刑事判决书显示,包括建设单位现场负责...

    9则最高法判例+解读:“借用资质”与“违法分包”的区别与处理

    来源:其它 时间:2022-04-20 11:37

    作者:李明君;来源:法务之家一、什么是借用资质?什么是违法分包?借用资质和违法分包是建筑工程合同中经常遇到的两种情形,那么什么是借用资质?什么是违法分包?最高人民法院在云南建工集团第十建筑有限公司与胡洪、保山市伟业房地产开发有限公司建设工程...