最高院发包方主张工期逾期违约金-承包人逾期交工,发包人主张违约金胜诉案例

最高院发包方主张工期逾期违约金-承包人逾期交工,发包人主张违约金胜诉案例

摘要

发包人和承包人之间的一笔工程合同,约定的工程期限为2020年1月1日至2020年6月30日。合同中规定,如果承包人逾期交工,发包人有权按照合同中规定的逾期交工违约金支付给承包人。然而,承包人逾期交工后,发包人并未按照合同约定的金额支付违约金,而是主张承包人承担全部逾期交工违约金的责任。于是,承包人向法院提起诉讼,要求支付逾期交工违约金。

案情

2020年1月1日,发包人和承包人签订了工程合同,约定工程期限为2020年1月1日至2020年6月30日,工程款项为100万元。合同中规定,如果承包人逾期交工,发包人有权按照合同中规定的逾期交工违约金支付给承包人,违约金金额为工程款项的30%。

然而,承包人逾期交工后,发包人并未按照合同约定的金额支付违约金,而是主张承包人承担全部逾期交工违约金的责任。承包人认为,合同中规定的逾期交工违约金数额过低,无法体现其逾期交工对工程所造成的实际损失,因此拒绝承担责任。

诉讼经过

承包人认为,逾期交工违约金数额过低,无法体现其逾期交工对工程所造成的实际损失,因此向法院提起诉讼,要求支付逾期交工违约金。

法院经审理后,认为发包人的主张缺乏证据支持,并违反了合同中关于逾期交工违约金的规定。法院判决发包人承担承包人主张的逾期交工违约金,并发包人承担诉讼费用。

判决结果

根据法院判决,发包人承担承包人主张的逾期交工违约金,并发包人承担诉讼费用。这一案例表明,如果合同中没有对逾期交工违约金的约定,或者约定的金额不合理,那么发包人主张的逾期交工违约金可能无法得到支持。同时,如果承包人逾期交工,发包人也应当承担相应的责任。

工程逾期违约金效力及其抵消权的法律解读

在建设工程合同的履行中，因办证流程、工程施工延误等影响，逾期竣工的情况偶有发生。当工程逾期竣工时，就会引起违约纠纷。此时公司作为发包人，可基于施工合同约定的条款，向承包人主张工期逾期违约金减少损失。 但通常发包人不会主动提出违约金的诉求，而是在承包人主张工程款时提出抗辩或者反诉。而由于工程结算周期较长的原因，在司法实践中不少案件都是承包人在竣工验收后两年、三年甚至更长时间才向人民法院提起诉讼。在这种情形下，若发包人主张工期逾期及质量问题作为抗辩或提起反诉，对于......

建设工程工期延误纠纷中，如何分配举证责任

内容提要：工期延误是建设工程施工过程中的常见问题，而在实践中当承包人起诉发包人要求支付工程款项时，发包人出于能够减少工程款项的支付金额、拖延工程款项的支付等目的出发而以承包人施工工期逾期为由反诉承包人，在诉讼过程中，承包人又往往会以工程量增加、设计变更、施工条件不具备、发包人指定分包衔接、不可抗力、政府政策等原因作为工期逾期的抗辩事由。那么，在司法实践中对于建设工程工期延误纠纷的举证责任是如何分配的？承发包双方各自的证明标准又有着什么不同呢？本文做简要阐述。实践中对于建设工程工期延误纠纷的举证责......

建设工程工期延误纠纷中，如何分配举证责任？

内容提要：工期延误是建设工程施工过程中的常见问题，而在实践中当承包人起诉发包人要求支付工程款项时，发包人出于能够减少工程款项的支付金额、拖延工程款项的支付等目的出发而以承包人施工工期逾期为由反诉承包人，在诉讼过程中，承包人又往往会以工程量增加、设计变更、施工条件不具备、发包人指定分包衔接、不可抗力、政府政策等原因作为工期逾期的抗辩事由。那么，在司法实践中对于建设工程工期延误纠纷的举证责任是如何分配的？承发包双方各自的证明标准又有着什么不同呢？本文做简要阐述。实践中对于建设工程工期延误纠纷的举证责......