施工合同没有约定逾期付款的责任

2023-09-28 07:44发布

施工合同没有约定逾期付款的责任,这可能是业主和承包商之间产生纷争的一个主要原因。虽然合同中可能没有明确的规定,但是根据相关法律法规和建筑行业的惯例,承包商有责任确保施工进度和质量,并在规定的时间内完成工作。如果业主未能按时支付工程款,则承包商有权要求延长工期或采取其他措施来保障自己的利益。

在建筑行业,逾期付款是一种常见的现象,但是这种行为并不合法。根据《中华人民共和国合同法》的规定,当事人可以约定逾期付款的利息和逾期付款后需要承担的风险。如果合同中没有这样的约定,那么承包商不能要求业主承担逾期付款的责任。

不过,如果施工合同中没有明确约定逾期付款的责任,承包商仍然应该尽力确保施工进度和质量,并在合理的时间内完成工作。如果业主未能按时支付工程款,承包商可以要求延长工期,以保障自己的利益。如果延长工期仍然无法解决问题,承包商可以考虑采取其他措施,例如向法院提起诉讼或寻求仲裁机构的帮助。

施工合同中没有约定逾期付款的责任,可能会导致业主和承包商之间的纠纷。但是,根据相关法律法规和建筑行业的惯例,承包商仍然有责任确保施工进度和质量,并在规定的时间内完成工作。如果业主未能按时支付工程款,则承包商有权要求延长工期或采取其他措施来保障自己的利益。

实际施工人是否可以主张逾期付款-实际施工人是否可以主张逾期付款责任

实际施工人是否可以主张逾期付款-实际施工人是否可以主张逾期付款责任 随着建筑工程的日益发展和扩大,施工队伍的规模和实力参差不齐。施工单位在接到项目后,通常会与业主签订合同,约定付款时间。然而,由于各种原因,如甲方原因、乙方原因等,导致施工进度拖延,可能会出现逾期付款的情况。那么,实际施工人是否可以主张逾期付款,或者实际施工人是否可以主张逾期付款责任呢? 根据我国《合同法》第四十二条的规定:合同期间,当事人可以协商一致解除合同。当事人可以协商一致,解除合同的,应当提前三十日通知对方。这一条款表......

未及时付款逃避施工逾期违约责任-未及时付款逃避施工逾期违约责任怎么办

未及时付款逃避施工逾期违约责任 建设工程施工合同是建筑市场中最基本的合同之一,其中规定了工程进度、工程质量、工程价款等方面的内容。而在实际施工过程中,由于各种原因,可能会出现施工方未及时付款的情况。然而,这种行为已经构成了施工逾期违约责任。那么,如果出现了未及时付款的情况,应该怎么办呢? 根据我国《合同法》的规定,当事人应当遵循诚实信用原则,履行合同义务。如果一方当事人未按照合同约定的时间付款,就构成了一种违约行为。根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,逾期付款超过7天,就构成了一种严......

承包人工期延长是否承担责任,需要综合各方因素进行考量

裁判要旨发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。发包人在履行合同过程中变更设计,造成承包人停工、缓建、返工、改建,或者因发包人的要求而增加工程量,承包人可以顺延工程日期。案 情原告电力公司作为发包人,将其公司的复合绝缘子项目扩建工程——机械配件生产厂房、套管生产厂房(高压试验大厅)钢结构分部工程发包给被告钢结构公司进行施工,双方签订《建设工程施工合同》,约定计划开工日期2009年5月18日,竣工时间2009年1......

施工合同没有约定逾期付款的责任


相关知识

    关于建筑工程预付款的法律法规(建筑法规里面工程预付款怎么规定的)

    来源:工程建筑 时间:2021-08-25 17:16

    1.建筑法规里面工程预付款怎么规定的 实行工程预付款的,双方应在专用条款约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后,按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包...

    建设施工合同纠纷逾期付款代理词-建设工程逾期付款

    来源:精选知识 时间:2023-09-29 06:15

    尊敬的法官: 您好! 在此,我代表建设单位,就本案件与施工单位之间产生的建设施工合同纠纷逾期付款问题,向贵法院提起诉讼。我单位与施工单位于2023年签订了《建设工程施工合同》,合同约定工程款支付时间及支付方式。然而,自合同签订以来,施工...

    建筑工程施工合同签订阶段的法律风险防范

    来源:工程建筑 时间:2022-01-02 08:46

     建设工程施工,是建设项目在完成工程设计和施工招标后进行建筑产品生产之前的最后阶段,具有投资大、周期长、风险环节多、管理难度大的特点。因此,施工企业在签订施工合同时应高度重视,把握并处理好下列问题,以防范相应的法律风险:一、严格审查发包方资...

    建工合同纠纷能否主张逾期付款-

    来源:债权债务 时间:2023-08-17 08:01

    建工合同纠纷能否主张逾期付款 随着建筑行业的快速发展,建筑工地的建设者们为了追求效率,常常会在工程进度和质量上做出一些妥协。而不可避免的,也会出现一些施工方逾期付款的情况。那么,建工合同纠纷能否主张逾期付款呢?答案是肯定的。 首先,我们...

    建设工程合同纠纷10大典型案例

    来源:工程建筑 时间:2022-05-27 11:35

    1、要求施工单位提供办理房屋产权证所需资料的诉求应明确具体【基本案情】开发商甲公司将某住宅工程发包给施工单位乙公司施工,工程竣工后,双方发生工程款纠纷,乙公司该纠纷不向甲公司提交相关施工资料,甲公司以乙公司为被告诉至法院,其中的诉求之一是要...

    最高法院:分包人可否基于无效的内部承包协议向实际施工人收取管理费?

    来源:其它 时间:2021-12-14 14:18

    实务问题1. 《内部承包协议》无效,基于该合同双方签订的《结算协议书》中有关逾期付款违约责任的约定效力如何?2. 既然《内部承包协议》无效,违法分包人是否可以基于该合同收取管理费呢?裁判要点1. 陈明与贵州八建签订的《内部承包协议》,因陈明...

    根据无效建设工程施工合同签订的“补充协议”是否当然无效?

    来源:工程建筑 时间:2022-04-26 11:37

    【摘要】  根据无效施工合同签订的补充协议的效力,对于其性质,不能仅仅根据协议的名称进行确定,更应当根据双方当事人所设立权利义务的内容确定,并以此确定补充协议的效力。也即,施工合同无效,  若补充协议是对施工合同中没有约定或约定不明确的内容...

    建设工程索赔与反索赔案例之:承包人无故拖延或拒绝复工

    来源:工程建筑 时间:2021-12-17 14:28

    索赔案例某市学校与某边筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷案某市学校(以下简称发包人)于2006年4月22日与某建筑安装工程有限公司(以下简称承包人)签订了《教学楼工程施工总承包合同》(以下简称施工合同)承包范围为教学楼土建、水电安装施工...

    根据无效建设工程施工合同签订的“补充协议”是否当然无效

    来源:工程建筑 时间:2021-11-24 08:32

    【摘要】根据无效施工合同签订的补充协议的效力,对于其性质,不能仅仅根据协议的名称进行确定,更应当根据双方当事人所设立权利义务的内容确定,并以此确定补充协议的效力。也即,施工合同无效,若补充协议是对施工合同中没有约定或约定不明确的内容进行补充...

    挂靠施工情况下发包人是否可以突破合同相对性直接向实际施工人付款?

    来源:合同事务 时间:2022-05-14 11:02

    裁判要旨:有关发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任的规定,从文义解释来看,该条款直接适用于实际施工人以诉讼方式向发包人主张权利的情形。而对于实际施工人非以诉讼方式向发包人主张权利的情形,并不能直接适用。另外,挂靠施工情况下,承包...