导致国际工程承包项目索赔原因有哪些

2023-06-06 07:53发布

导致国际工程承包项目索赔原因有哪些

(2)环境的复杂性和多变性。工程项目的技术环境、经济环境社会环境、法律环境的变化,会在工程实施过程中经常发生,使得工程的计划实施过程与实际情况不一致。首先,土建工程施工与地质条件密切相关,比如开挖时出露的土石比及高程与招标文件出入较大,在地下或隧洞施工中出现汹涌的地下水或泥石流,严重超出招标文件所述的气象、水文条件等。这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。其次,由于业主和设计咨询单位在发布的招标文件中对施工地点的勘探工作深度不够,没有正确反映真实的地质状况和施工条件,数据误差较大。再者,工程所在国家法令变更、提出进口限制、外汇管制、税率提高、物价上涨、工资上涨、税收变更指令、调整工程仲裁规则等,都可能引起施工费用增加,按国际惯例,答应给承包商予以补偿。变更的时间标准,是从投标截止日期(一般均为开标日期)之前的第28天开始。

(3)业主违约。业主未按规定为承包商施工提供条件,未按规定时限向承包商支付工程款,工程师未按规定时间提供施工图纸、指令或批复,或者由于业主坚持指定的分包商等情况给承包商造成了损失的情况下,承包商有向业主进行索赔的权利。

(4)工期拖延/工程变更。工期拖延和工程变更的索赔发生通常是相互联系在一起的。在施工过程中,由于受天气、地质等因素影响,经常会出现工期拖延的现象。假如工期拖延是由于自然原因或业主的责任引起的,承包商就可以按照实际支出的计划外施工费提出索赔;在承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表(billofquantities,boq)中所列工程量的15以上时,或者在施工过程中,工程师指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更引起新的施工费用,或需要延长工期等,所有这些情况,承包商都可提出索赔要求。

(5)合同价格调整。在国际工程的施工过程中,引起合同价变化主要有以下几个方面:①工程变更引起的工程量及单价的变化。在施工过程中往往实际完成的工程量较工程量清单变化较大,工程变更同时引发单价的变更,使合同价的变化更为显著;②额外工程。指工程师发布指令的新增工程超出了合同文件指定的工程范围,导致重新议定单价,从而使合同价发生变化;③物价上涨。由于施工期长,导致工程所在国的人工、材料等涨价,等等。


相关知识

    工程招标风险有哪些

    来源:工程建筑 时间:2022-04-20 23:26

    工程担保及工程保险并不能担保及转移建设工程的所有风险,建设工程自身及其外部环境的复杂性,给人们全面地、系统的识别工程风险带来了许多具体的困难,建设工程风险主要来源于设计技术风险、施工技术风险、自然及环境风险、政治社会风险、经济风险、合同风险...

    施工合同纠纷解决有哪些

    来源:精选知识 时间:2021-10-29 03:10

    注意事项如下: 目前国内建筑市场的恶性竞争导致施工企业工程利润长期在低水平运行,且发包人拖欠工程款的情况相当严重,而施工企业由于项目现场管理不到位、签证资料不完善导致工期延误或者出现工程质量问题而引发业主提出高额索赔、最终导致施工单位倒赔...

    解决建设工程合同纠纷的途径有哪些

    来源:精选知识 时间:2021-10-29 03:17

    注意事项如下: 目前国内建筑市场的恶性竞争导致施工企业工程利润长期在低水平运行,且发包人拖欠工程款的情况相当严重,而施工企业由于项目现场管理不到位、签证资料不完善导致工期延误或者出现工程质量问题而引发业主提出高额索赔、最终导致施工单位倒赔...

    工程项目变更与索赔技巧

    来源:合同范本 时间:2021-08-27 22:49

    在工程实践中,由于变更与索赔的结果均影响建设工程合同的工程进度、工期、费用的变化,直接影响着合同当事人的经济利益。因此,在实际施工管理中承包商如何处理变更索赔变得极为重要。广州市猎德三期污水处理系统厂区土建工程B包是世行贷款广东珠江三角洲城...

    变更索赔案例(设计变更索赔)

    来源:精选知识 时间:2022-02-21 00:33

    一、索赔: 1、熟悉合同:包括招标、投标文件; 2、熟悉现场,要分析现场条件与合同条件的异同点,寻早造成差异的原因,研究这些原因导致的后果,看有没有索赔的机会; 3、关注招标文件提供的条件及提供的时间,特别是时间,极有可能发生变化,这样你就...

    工程索赔有哪些不同类型

    来源:工程建筑 时间:2022-04-20 14:20

    工程索赔有哪些不同类型索赔可以从不同的角度、按不同的标准进行以下分类:1、按索赔发生的原因分类如施工准备、进度控制、质量控制、费用控制及管理等原因引起的索赔,这种分类能明确指出每一项索赔的根源所在,使业主和工程师便于审核分析。2、按索赔的目...

    工程总承包项目风险分析与对策

    来源:工程建筑 时间:2022-05-08 11:50

    一、总承包项目风险管理的特点 1、多样性。总承包项目风险管理的客体随工程总承包方式的不同而不同。如交钥匙总承包必须面对设计、采购、施工安装和试运行服务全过程的风险;而设计-施工总承包面对的只是设计和施工阶段的风险。 2、复杂性。总承包项...

    预付款保函风险有哪些,如何避免风险

    来源:经济纠纷 时间:2021-08-27 18:57

    预付款保函风险有哪些 预付款保函:按国际工程承包的例行做法,合同生效一个月内,业主应向承包商预付一笔款额,通常合同总额的10-15%,由于是预付,承包商必须在合同的中期或后期偿还,通常是由工程进度款中扣回。为保证承包商能如数偿还这项预付款,...

    工程建设关于索赔法律法规(施工索赔的法律依据有哪些)

    来源:工程建筑 时间:2022-04-20 04:07

    1.施工索赔的法律依据有哪些 关于建筑工程的索赔法律法规有:《民法总则》、《合同法》、《建筑法》等涉及工程索赔的条款,建设部发布的建设工程各种示范文本,也可以作为行业惯例,作为工程索赔的法律依据。《民法总则》规定了违约与侵权的原则性规定。《...

    工程逾期索赔原因 工程款逾期支付索赔项目

    来源:精选知识 时间:2022-10-30 10:35

    建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。按索赔的目的分类:   1、工期索赔 :工期索赔是承...