发包人逾期支付进度款造成窝工-

2023-08-17 14:46发布

发包人逾期支付进度款造成窝工-

发包人逾期支付进度款造成窝工现象分析及解决建议

一、引言

建筑行业是我国国民经济的重要组成部分,为保证工程质量,提高工程进度,发包人和承包人应当严格按照合同约定支付工程进度款。然而,在实际施工过程中,由于种种原因,发包人逾期支付进度款现象时常发生,给承包人带来严重的经济压力和工期延误。针对这一问题,本文将分析发包人逾期支付进度款造成窝工现象的原因,并提出相应的解决建议。

二、发包人逾期支付进度款造成窝工现象的原因

1. 客观原因

(1) 工程复杂度高:随着经济的发展,工程项目的规模和复杂度日益提高,施工过程中涉及到的专业越来越多,导致施工周期延长,进度款支付时间延长。

(2) 资金周转慢:部分发包人由于资金周转不够灵活,导致在进度款支付上拖延时间。

(3) 工程质量问题:施工过程中,可能会出现工程质量问题,导致返工,从而导致进度款延期。

2. 主观原因

(1) 缺乏对施工进度的了解:发包人缺乏对施工进度的了解,导致对施工进度款的支付时间拿捏不准。

(2) 计划不周:发包人在制定施工进度计划时,可能未充分考虑施工过程中的各种因素,导致计划不周,施工进度拖延。

(3) 沟通不畅:发包人与承包人之间存在沟通障碍,对施工进度和工程质量等问题未能及时进行沟通,导致进度款支付问题。

三、解决发包人逾期支付进度款造成窝工问题的建议

1. 明确双方权利和义务:发包人与承包人应当明确双方的权利和义务,加强沟通与交流,确保对施工进度和工程质量等问题达成共识。

2. 建立施工进度计划:发包人应当根据施工项目的实际情况,制定合理的施工进度计划,并在施工前与承包人进行确认。

3. 加强工程质量监管:发包人应加强对施工质量的监管,确保施工质量符合合同要求。对出现质量问题的工程,发包人应尽快与承包人协商解决问题,保障施工进度。

4. 定期开展沟通:发包人与承包人应当定期开展沟通,对施工进度款支付时间、工程质量等问题进行协商,确保双方利益。

5. 建立健全的付款机制:发包人应建立健全的付款机制,按照施工进度和工程质量支付工程进度款,避免拖延支付导致窝工现象发生。

四、结论

发包人逾期支付进度款造成窝工现象对承包人造成严重的影响,可能导致工程进度延误、成本增加。因此,发包人应当充分认识到这一问题的严重性,与承包人加强沟通,明确双方权利和义务,建立合理的施工进度计划,加强工程质量监管,定期开展沟通,并建立健全的付款机制。只有这样,才能保障施工工程的顺利进行,避免发包人逾期支付进度款造成窝工现象的发生。


相关知识

    建筑安装工程承包合同

    来源:合同范本 时间:2022-04-20 14:02

     建筑安装工程承包合同  合同编号 工程名称:_________ 工程编号:_________ 发包方:_________ 承包方:_________ 签订时间:_________ 签订地点:_________ 根据《中华人民共和国经济...

    建设工程停工后的签证与索赔

    来源:工程建筑 时间:2022-04-23 11:19

    出现停工事件时,作为承包人,务必要及时做好签证和索赔工作。我个人认为,以下几个方面的签证务必需要承包人及时做到。其一:工期延误的签证。发包人提供原材料、设备、场地、图纸、技术资料,一方面会导致正常开工时间延期,开工后又会导致工期延误,甚至停...

    建筑承包合同

    来源:合同范本 时间:2021-08-29 09:40

    建筑承包合同范本模板建筑承包合同范本(只是个模板,参考参考吧,具体的要根据你的详细情况来)发包方(甲方):________________________________地 址:____________ 邮码____________ 电话_...

    2023最新建筑安装工程承包合同范文模板

    来源:其它 时间:2023-03-31 16:04

     发包方:___________________________  地址:_____________________________  邮码_______________________________  电话_______________...

    关于承包人停工损失的赔偿问题

    来源:其它 时间:2022-04-02 11:16

    案情简介  原告:河南省某工程有限公司  被告:洛阳某学院  被告:河南某建筑集团有限公司  1998年6月18日,洛阳某学院(以下简称学院)与河南某建筑集团有限公司(以下简称建筑公司)签订合同,约定建筑公司承建学院的成教楼、住宅楼工程项目...

    建设工程施工合同存在的风险有哪些?

    来源:工程建筑 时间:2022-07-11 11:17

    建设工程施工合同指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议,是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。 建设工程施工项目所涉及的资金、人员、时间、流程都较...

    建筑工程承包合同

    来源:合同范本 时间:2022-04-20 04:31

    发包方(甲方):_______________________地址:____________电话:____________承包方(乙方):_______________________地址:____________电话:__________...

    逾期支付工程进度款(逾期支付工程进度款)

    来源:精选知识 时间:2023-01-16 21:11

    按合同来办,看你工期到没到,要是工期没到你就应该先垫着走。我也跟你差不多,工期早就到了,钱还没拨下来。如何运用法律手段解决工程进度款拖欠的问题一、在签订建设工程施工合同签订时,尽量完善合同条款  目前在建设工程中普遍使用的合同是国家工商局和...

    工程逾期法规

    来源:精选知识 时间:2022-05-10 17:27

    《合同法》第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计和施工合同。第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。 第二百七十一条建筑工程招标投标活动应当依照有关法律的规定,公开、公平、公...

    工程停工会遇到的问题汇总

    来源:工程建筑 时间:2021-11-16 14:47

    一、可以停工的理由及法律依据1.先履行抗辩权。适用条件:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料或合同约定的其他协助义务致使工程无法正常施工。2.不安抗辩权。适用条件:应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下...