建设工程索赔与反索赔案例之承包人造成场内道路、交通施舍损坏

2023-06-06 11:34发布

站内文章 / 工程建筑
122 0 0

建设工程索赔与反索赔案例之承包人造成场内道路、交通施舍损坏

索赔案例

律师点评

　　为承包人提供具备施工条件的现场是发包人在建设工程施工合同项下义务。承包人进场施工后，其成为场内道路及交通设施的实际使用人，承包人应尽合理使用与莕管义务。承包人在施工过程中造成场内道路、交通设施及其自行修建的临时道路、临时设施等毀损的,应自行承担修复义务。承包人应根据工程的特点，合理安排场内交通的手段、方式、路径，因承包人施工专业水平差等原因选成场内道路、交通设施损坏的,应向发包人承担踣偿责任;因此造成工期延误的，应一并承担工期违约责任。

　　来源：网络

相关知识

    建设工程索赔与反索赔案例承包人代办工程有关保险

    来源：工程建筑 时间：2021-12-29 14:51

    索赔案例2008年8月25日，华丰建设股份有限公司（以下简称华丰公司）中标承建L市虹桥第三菜市场有限公司（以下简称菜市场公司）发包的乐清镇第三菜市场基建工程。同日，双方签订了《建设工程施工合同》。合同约定：工程承包范围为包工包料，实行项目总...

    建设工程索赔与反索赔案例之工程延期造成承包人几乎利润损失

    来源：工程建筑 时间：2022-05-29 17:38

    　　索赔案例　　律师点评　　本案中，尽管A公司所遭受的机会利润损失得到了部分赔偿，但确属该类索赔的少数个案。司法实践中，承包人对于机会利润损失提出索赔的情况并不多见，该索赔请求最终得到人民法院或仲裁庭支持的更是少之又少，原因在于,该种机会利...

    建设工程索赔与反索赔案例之：承包人违反环保法律法规

    来源：工程建筑 时间：2022-04-20 11:05

    索赔案例2008年11月5日，A房地产开发有R公司（以下简你发包人）与B建筑有fR责任公司 (以下简秫承包人）签订《建设工程株工合同 》,发包人将位于河南t某市的某花园二期一标段6#、9#楼发包给承包人施工。2009年5月15日，窠市建设委...

    建设工程索赔与反索赔案例之不可抗力导致的延误

    来源：工程建筑 时间：2022-07-13 11:51

    索赔案例2009年7月27日，X城建（集团）股份有限公司（以下简称域建股份公司）与S有限公司新疆分公司（以下简称新疆分公司）签订《爆破施工合同书》—份，由城建股份公司将其承包的乌拉斯台口岸至岌岌湖段道路改建工程第二合同段土建工程中的岩石爆破...

    建设工程索赔与反索赔案例之：承包人私自将材料、设备撤离施工现场

    来源：工程建筑 时间：2022-04-20 08:33

    索赔案例山西某地产集团公司为开发位干太原市某住宅小区項目子2003年4月与唐山某建筑公司签订建设工程施工合同。约定：项目工期为2003年5月15日至2005年6月30日。项目工程开工一个月后，当地建设管理部门向发包人，承包人及监理单位同时下...

    建设工程索赔与反索赔案例之不利物质条件

    来源：工程建筑 时间：2022-04-20 14:06

    索赔案例2013年8月，A置业公司与ZX建工签订《建设工程施工合同》，约定：某某大厦由ZX建工负责承建，合同工期500日历天；工期须经监理单位审核，并经ZX建工代表确认后方可相应顺延；合同工期提前或延误的，每天奖罚合同价款的万分之三。招标前...

    建设工程索赔与反索赔案例之三十七：分部分项工程验收申请文件

    来源：工程建筑 时间：2022-05-11 16:55

    案例介绍　律师点评　　隐蔽工程被后续工序遮盏后，其施工质量的检验及认定难度很大。如果不认真做好隐蔽工程的质量检查工作，就容易给工程留下隐患。在隐蔽工程完成前，施工单位除了要检查、检验并做好记录之外，还要及时通知建设单位或监理单位和建设工程质...

    建设工程索赔与反索赔案例之监理月报

    来源：工程建筑 时间：2022-04-20 11:18

    案例介绍A公司兴建工业厂房，经招标投标后工程由B建筑集团第三公司承建，并签署《建设工程施工合同》。工程施工过程中A公司频繁修改主体结构设计，致使工程逾期6个月。结算过程中，B建筑集团第三公司提出由于A公司设计修改造成承包人已经集结到场的劳务...

    建设工程索赔与反索赔案例之劳动生产率低

    来源：工程建筑 时间：2022-06-04 11:14

    　 索赔案例律师点评　　本案例中承包人主张发包人对其因地质条件变化而降低劳动生产率是知情的，但该主张仅源于承包人的推测，没有书面的事实证据证明，因此不能以此作为索赔依据。施工条件的变化虽不是承包人原因所致，但承包人在发现地质条件变化后并未...

    建设工程索赔与反索赔案例之承包人资质不足

    来源：工程建筑 时间：2022-04-20 12:48

    案例一　案例二　　律师点评　　为了规范建筑工程施工承发包活动，确保工程质量和施工安全，我国法律明确规定借用资质的挂靠行为无效，实际施工人与名义施工人就工程质量向发包人承担连带责任。即便发包人对该借用资质行为知情且未提出异议的，仍不免除实际施...