赶工费是指施工单位或者建筑业主在施工工期内,由于施工环境、条件及其他原因,造成工程未能按照合同约定期限完成,而由施工企业承担的费用及其他损失。赶工费的计算,要根据合同约定的施工期限,来计算超期拖延的工程工期,然后按照施工合同中约定的费率,来计算赶工费用。
1、先要分清赶工期是谁提出的,如是业主提出的,那就要支付赶工费;
2、看看施工组织设计的计划工期是多少日历天,再结合实际完成工期是多少日历天,如实际工期比计划工期缩短20%,应支付赶工费。
其主要包括:工人夜餐费、照明费、照明设备及灯具摊销、夜间施工工效降低、模板及支撑材料超用摊销和运输费。
1、合同工期压缩导致的赶工
招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定,如果要求的工期比规定的工期定额缩短20%以上(含20%)的,应计算赶工措施费。赶工措施费如何计取应在招标文件中明确。由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时,计取赶工措施费的须扣除,同时还应赔偿由于误工给建设单位带来的损失。其损失费用的计算方法或规定应在招标文件中明确。一些体育比赛场馆项目要求在预定的比赛日期前交工,一些教学楼项目要求必须在规定的开学日前完成的,由此就产生了赶工措施费问题。
2、非施工方原因导致工期延误的赶工
施工过程中,因合同约定的非施工单位原因导致工程延期,而发包方又要求该项工程必须在施工合同约定的日期前完工的,这些情况主要有:
发包人未能按合同约定的时间提供施工图纸以及组织图纸会审和设计交底,或因设计错误,影响工程施工的正常进行。
法律依据:《中华人民共和国合同法》
第六十一条 合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。
第二百七十五条 施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
以上这些就是瑞律网小编为大家整理的《建筑工程赶工费的计算方法(赶工费计算公式)》的全部内容,希望以上内容能对你有所帮助,如果你还需要查询更多法律知识,欢迎关注我们。
标底价格的编制原则:(1)根据国家统一工程项目划分、计量单位、工程量计算规则以及设计图纸、招标文件,并参照国家、行业或地方批准发布的定额和国家、行业、地方规定的技术标准规范以及要素市场价格确定工程量和编制标底。(2)标底作为招标人的期望价格...
案例问题1:房地产开发企业进入破产程序的,买受人已支付全部购房款但未完成所有权转移登记的,房屋是否属于债务人财产及其权利实现顺位指导意见:最高法院民一庭倾向性意见认为,房地产开发企业进入破产程序的,买受人已支付全部购房款但未完成所有权转移登...
案例问题1:房地产开发企业进入破产程序的,买受人已支付全部购房款但未完成所有权转移登记的,房屋是否属于债务人财产及其权利实现顺位指导意见:最高法院民一庭倾向性意见认为,房地产开发企业进入破产程序的,买受人已支付全部购房款但未完成所有权转移登...
建筑承包合同范本模板建筑承包合同范本(只是个模板,参考参考吧,具体的要根据你的详细情况来)发包方(甲方):________________________________地 址:____________ 邮码____________ 电话_...
①工期索赔计算: 公网停电2天(非承包商原因,属业主风险); 返工时间2天(业主原因); 停工待图15天(业主原因); 机械检修1天(承包商原因); 故可索赔工期为2 2 15=19(天)。 ②费用索赔计算: 防雨损失费...
近年来,随着城市化进程的不断加快,房地产开发成为了推动经济发展的重要力量。然而,由于种种原因,开发商逾期办证的问题时常会发生,这不仅会给购房者带来困扰,也会对开发商本身产生不利影响。本文将探讨起诉开发商逾期办证对开发商的影响。 根据我国《...
1、安全管理 ①、违约情况发生后(无论责任与否),合同当事人应立即采取各种措施,防止事故扩大。同时,在解决过程中,合同当事人应继续履行合同。 ②、划分安全责任,实施安全罚款,扣减履约保证金。 ③、通过民事方式来解决,如协商、调解、仲裁或...
发包方(甲方):承包方(乙方):按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第1条、工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3承包范围:1.4承包方式:1.5工期:本工程自...
工程建设的期限,即工期,一般须经过科学论证、计算之后才可确定。但在竞争激烈的建筑市场中,工期多为建设单位单方要求,无论合理与否,设计、施工方只能被动接受。 因此,实践中工程建设工期不足的现象较为普遍,...