因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:
(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。
(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。
(4)设计变更和工程量增加的。
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。
(6)发生不可抗力。
(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。
以上这些情况工期可以顺延的根本原因在于,这些情况属于发包人违约或者是应当由发我人承担的风险。
反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或都应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。
当发生工期可以顺延的情况时,应按以下做法予以确认。
承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。
工程师在收到报告后的14天内予以确认答复,逾期不予答复,视为报告要求已经被确认。
当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。
经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期,作为合同工期的一部分。
如果承包人不同意工程师的确认结果,则按合同规定的争议解决方式处理。
您好,协商不成时可以到法院起诉解决!
施工方造成的工程延期,需要向建设方支付赔偿,那建设方引起的工程延期,为什么也要向施工方支付赔偿呢?施工方,在入场后,有一整套施工安排,包括材料\设备`人员,由于承建方的问题,就照成了施工方的损失,有些是可见的,有些是不可见的,但事实发生了的。
举例。
施工方开基后原定基础合格后三天打混凝土,但逮设方不能提供混凝土,一星期后,突着暴雨,基础被淹造成施工方五十万元损失。
请采纳建议。
工程竣工验收合格后,方可投入使用。未经验收或验收不合格的,不得交付使用。对违反上述规定的房地产开发企业的处理:1。未经竣工验收即交付使用的,责令限期办理验收手续;逾期不办理验收手续的,予以罚款。 2。不合格工程交付使用的,责令限期修复,并处罚款。情节严重的,依法吊销营业执照;给买方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。 3。交付的商品房主体结构质量确实不合格的,买受人有权退房;给买方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。对违反上述规定的除房地产开发企业以外的其他施工单位的处理:责令改正,处以罚款,重新组......
依合同的约定,如果合同约定的违约金(延期罚款属违约金的性质)过高,则可要求人法院适应减少。违约金约定是否过高,要综合考虑违约的程度,给对方造成的实际损失,以及约定的违约金占合同总价款的比例综合判定。(一般超过合同总价款30%的,要求法院减少一般获得支持的机率较大)建筑工程合同约定逾期付款每日罚款1万元,法院能支持吗建议你去把合同好好研究一下,如果全都是你们施工方的责任的话,这个合同是成立的,反过来合同也是有漏洞的,例如下雨,下雪等自然灾害停工这个是不能算入公期的,还有就是由于资金链的原因停工的,......
建设工程质量管理条例 (2000年1月30日中华人民共和国国务院令第279号发布 根据2017年10月7日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修订 根据2019年4月23日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订) 第一章 总则 第一条 为了加强对建设工程质量的管理,保证建设工程质量,保护人民生命和财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》,制定本条例。 第二条 凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的,必须遵守本条例。 ......
国务院关于修改《建设工程勘察设计管理条例》的决定,国务院决定对《建设工程勘察设计管理条例》作如下修改: 增加一条,作为第四十条:违反本条例规定,勘察、设计单位未依据项目批准文件,城乡规划及专业规划,国家规定的建设工程勘察、设计深度要求编制建...
对外承包工程管理条例 (2008年7月21日中华人民共和国国务院令第527号公布 根据2017年3月1日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订) 第一章 总则 第一条 为了规范对外承包工程,促进对外承包工程健康发展,制定本...
一、违法分包、转包法条:1、《中华人民共和国建筑法》第六十七条规定:承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。 承包单位有前款规定的...
1.我国建设工程安全生产的法律和行政法规有哪些 1、主要法律法规:安全生产法、建筑法、建设工程安全生产管理条例、生产安全事故报告和调查处理条例、建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法、建设工程消防监督管理规定、建设项...
对外承包工程管理条例 (2008年7月21日中华人民共和国国务院令第527号公布 根据2017年3月1日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订) 第一章 总则 第一条 为了规范对外承包工程,促进对外承包工程健康发展,制定本条例。 第...
1.房屋装修法律法规有哪些 1、《国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通知》国办发[2001]81号建设行政主管部门要加强对建筑装饰装修特别是住宅装饰装修工程质量的监督,重点是依法监督在装饰装修工程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构...
法律咨询: 招标文件与建筑工程施工合同哪个效力大些 招标文件约定固定价格,建筑合同约定可调价格,那个效力大,按那个执行 律师回答: 应按招标文件执行。建筑合同付款方式应为按招标文件规定的付款方式。 相关法律知识: 《中华人民共和国建筑法》...
1.家庭装修的法律法规主要有哪些 一、《中华人民共和国建筑法》第七十条 违反本法规定,涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的,责令改正,处以罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 二、《住宅室内装饰装修管理...
法律咨询:建设工程勘察、设计人的责任主要有哪两种 律师回答: 1.勘察、设计的质量不符合要求或者未按期提交勘察、设计文件的违约责任。《合同法》第280条规定,勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损...
1.有关装饰装修的法律法规有哪些 家庭装修的法律主要是《建筑法》,规章主要是《住宅室内装饰装修管理办法》 。《住宅室内装饰装修管理办法》已于2002年2月26日经第53次部常务会议讨论通过,自2002年5月1日起施行 。法律链接:《住宅室内...