因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:
(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。
(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。
(4)设计变更和工程量增加的。
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。
(6)发生不可抗力。
(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。
以上这些情况工期可以顺延的根本原因在于,这些情况属于发包人违约或者是应当由发我人承担的风险。
反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或都应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。
当发生工期可以顺延的情况时,应按以下做法予以确认。
承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。
工程师在收到报告后的14天内予以确认答复,逾期不予答复,视为报告要求已经被确认。
当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。
经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期,作为合同工期的一部分。
如果承包人不同意工程师的确认结果,则按合同规定的争议解决方式处理。
根据规范要求是 按人工日待班和机械待班计算。
但是实际上却是按保函费 50X20/150=6.6万,这种事情在工程施工中屡见不鲜,难道你还和甲方打官司,然后去拿那点赔偿?你以后还混么?这点钱一个工程就赚回来了 只能是自己吃亏,多相业主诉苦。
给他个面子 以后 捞回来。
按照合同约定计算违约金。
胜算肯定是有的。
可是第一点,律师费高。
(律师巴不得你打官司,越闹得历害越好,因为这样他得钱更多。
)
第二点,胜了以后,执行难。
现在中国的法院就算强制执行也很老火哈。
所以总结以上几点,最好还是不要打官司。
协商解决吧。
关于利息有关规定: 《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》; 第6条:民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握,但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)。工程合同将到期合同款未结,逾期怎么处置?(包含利息)可以先看工程合同有逾期结款的约定,没有的情况可参照合同法,给与一定的合理期限,期限届满之后可以收取逾期的双倍罚息拖欠的工程款,如何计算?(一)利息属于法定孳息。发包人欠付工程款时,除应承担向债权人继续支付工程款的责任外,还因支付拖......
1、与欠款人进行协商在工程欠款中,欠款人一般都处于比较强势的地位,无论是发包人欠款,还是转包人、违法分包人欠款,他们都有各种理由不支付工程欠款,如工程质量有问题、工程延期、发包人未支付工程款、转包人或违法分包人携款潜逃、发包人拒不结算、拒不验收等等,但这些都不是拒不支付工程欠款的根本理由。2、找追债公司帮助在欠款人拒不支付工程欠款的情况下,部分被欠款人选择请求追债公司的帮助,来协助要回工程欠款。在实践中,这种方式存在一定的法律风险,因为本身追债公司的合法性就存在一定的问题。根据我国目前的相关法律......
法院提起诉讼后多久法院才能作出判决,要看案件的具体情况:根据民事诉讼法的规定,法院适用简易程序审理民事案件的,应当在三个月内审结;如果用普通程序审理,应该在六个月内审结。如有特殊情况需要延长的,经本院院长批准,可延长六个月;需要延期的,应当报请高级人民法院批准。下列期间不计入民事案件审理期间:公告鉴定期间;审理当事人提出的管辖权异议和处理法院之间管辖权争议的期限;相关专业机构对案件进行审计、评估和资产清理的期限;中止诉讼、审判或执行至恢复诉讼、审判或执行的期间;当事人达成执行和解或者提供执行担保......
工程欠款纠纷如何起诉:1、准确选择被告在提起诉讼之时只要选择发包人、承担连带责任保证担保方式的任何当事人,包括一人或几人作为被告或共同被告均可,选择的首要标准或前提条件是具有支付能力。2、证据资料必须充分建设工程施工合同因为周期长、投资大,...
关于利息有关规定: 《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》; 第6条:民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握,但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)。建筑工程欠款利息如何计...
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间: (一)建设工程已实际交付的,为交...
关于建筑工程,相信普通公民在建筑工程面世以后,最关注的就是其美观度和使用性。但是作为建筑方和开发商来说,最最重要的还是建筑工程的质量问题。在我们外来人员看来,谈到建筑工程质量是比较简单的好像,其实要想把控好建筑工程质量,相关人员付出的心血是...
1.建设工程施工合同示范文本造价相关条款变化的原因 因施工合同履行时间较长,合同履行过程中经常出现人工、材料、工程设备和机械台班等市场价格起伏或法律变化引起价格波动的现象,这种变化一般会造成承包人施工成本增加或减少,进而影响到合同价格调整,...
拖欠工程款是工程纠纷中常见的纠纷类型之一,出现拖欠工程款的情况不同,其处理方式也有不同。譬如对于因没有支付能力而拖欠工程款的行为,应当通过专业的建设工程律师尽快取得法院生效判决,理由是如果没有法院的生效判决,任何强制措施都是没有法律依据的。...
住房城乡建设部与国家工商总局制订、发布的《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款第16.1.2 是关于发包人违约的责任,要求发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。此外,合同当事人可在专用合同条款中...
一般我们在拟定合同的时候,都会双方协商后约定违约责任,但是有时候也会出现违约责任约定不明确,甚至可能出于信任等原因未约定逾期交付违约责任的情况。在后期出现违约情况时,便不知道如何处理,特别是在建筑工程合同中,承包人拖延交付工程的情况较为...
建设工程施工合同的核心是质量,质量合格的工程因为建筑物可以投入使用,一般就不会存在巨大到双方两败俱伤的争议。 除此之外,工程的计价问题是承包方和发包方都会较为关心的问题。同样一个工程,由于计价取费标准的不...
解析建设工程劳务纠纷处理常见问题: 一、订立合同时,当事人需要考虑的因素 在订立建设工程合同的时候,律师的作用和地位是非常重要的。首先包括项目应该分解成几个独立的合同及每个合同的工程范围,采用何种方式,合同的种类、形式和条件,合同重要条款的...