承包人逾期(承包人逾期不结算)

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：

（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

（2）发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。

（4）设计变更和工程量增加的。

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

（6）发生不可抗力。

（7）专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

以上这些情况工期可以顺延的根本原因在于，这些情况属于发包人违约或者是应当由发我人承担的风险。
反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或都应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。

当发生工期可以顺延的情况时，应按以下做法予以确认。
承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。
工程师在收到报告后的14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。

当然，工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误，由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。
经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期，作为合同工期的一部分。
如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理。

在实务中，法院对于合同约定利息和违约金，主张欠付工程款的利息及违约金，一般法院是可以同时支持的。

既是无效合同，其上什么约定都无效，无效的约定及没有约定的事都应协商处理。

承包人“以送审价为准”策略如何运用？

承包人根据法律相关规定起诉建设单位，是进行有效清欠的最后办法。企业应当根据最高法院司法解释，灵活运用有关以送审价为准的策略，争取有利诉讼地位，促使建设单位及时主动支付欠款。现本文就以送审价为准策略的法律依据、法律本质、影响因素等作一个探讨。一、以送审价为准现实意义建设工程施工合同纠纷主要是工程造价纠纷。承包人为了尽早清回工程款，竣工验收后就及时上报结算书及其相关结算依据。而发包人处于种种考虑，总是迟延或不配合审价工作。为了妥善解决逾期审价问题，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法......

关于工程结算的法律法规(工程款的结算方式法律有什么规定吗)

1.工程款的结算方式法律有什么规定吗 工程款的结算方式法律规定如下： （一）《中华人民共和国建筑法》第十八条：建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。 （二）《中华人民共和国合同法》第二百八十六条：发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可......

工程逾期竣工的时效(逾期竣工违约金诉讼时效)

逾期交房违约金的诉讼时效计算，是从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算，即从权利人能行使请求权之日开始算起。逾期交房违约金的诉讼时效为二年。在法定的诉讼时效期间届满之后，权利人行使请求权的，人民法院就不再予以保护。下面是诉讼时效有关法律规定。 《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。第一百三十六条 下列的诉讼时效期间为一年：（一）身体受到伤害要求赔偿的；（二）出售质量不合格的商品未声明的；（三）延付或者拒付租金的；（......

未有约定逾期交工违约金如何赔偿-未有约定逾期交工违约金如何赔偿呢

未有约定逾期交工违约金如何赔偿? 在建筑工程中,当事人可以事先约定工程项目的工期和逾期交工违约金。如果没有事先约定,承包人应在合同中明确逾期交工违约金的具体金额和支付方式。如果没有约定,承包人和发包人可以协商确定。协商不成的,按照《中华人民共和国合同法》的规定处理。 那么,如果没有约定逾期交工违约金,承包人和发包人应该如何处理呢? 根据《中华人民共和国合同法》的规定,当事人可以协商确定逾期交工违约金的金额。如果当事人协商不成,可以按照合同有关条款或者有关司法解释的规定确定。但是,约定的违约......