建筑工程劳务分包合同(建筑工程劳务分包合同印花税)

2023-06-06 08:33发布

建筑工程劳务分包合同

工程劳务分包合同范本 发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 鉴于甲方承揽修建工程标段,并接受了乙方对本工程的劳务投标,乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下,甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 编号:______________ 发包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名称:_______________________________ 施工地址:____________________________区(县) 发包人(全称):________________________________ 承包人(全称):________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:______________________________________________ 1.2工程概况:______________________________________________ 1.3分包工作内容:__________________________________________ 范围包括:__________________________________________________ 1.4工程监理单位(全称):________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________元 4.2合同价款的确定原则(在确认的方式前划√): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认: ()4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。 ()4.2.2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据: ①定额工资单价为: 瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日; 砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日; 水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______; ②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________; ③分项工程承包: 外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米; 水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米; 内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________. 4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准) 4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。 4.3对合同价款内容的明确:_______________________________________ 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。 在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。

建筑工程分包的哪些情形属于违法

建筑工程分包是建筑工程中一种比较常见的方式,不管是分包给个人,还是分包给其它具有同样业务的公司,其最终目的都是为了完成工程建设,但是,在这种分包的过程中经常会有一些劳务纠纷事件的发生,那么今天就跟大家普及一下建筑工程分包的哪些情形属于违法这个问题。一、常见的建筑工程分包劳务纠纷有哪些?1、总承包企业与专业施工企业不具备相应资质的企业签订的劳务分包合同。这样的合同,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条和《合同法》等规定,被认定为无效合同。合同无效的处理:如果......

劳务分包企业无相应资质,合同是否具有法律效力

建设工程中的劳务分包,也称劳务作业分包,是指施工总承包企业或者专业承包企业即劳务作业发包人,将其承包工程的劳务作业部分分包给劳务承包企业即劳务作业承包人完成的活动。 劳务分包是施工总承包项下与专业工程分包相对应的概念,劳务分包合同是基于建设工程施工合同派生出来的合同关系,在一个工程建设项目中,只有产生了建设工程施工合同后,才会有专业分包合同和劳务分包合同。因此,劳务分包合同本质上属于建设工程施工合同的一部分,其既不是劳动合同,也不是发包人和承包人之间的劳务关系......

施工劳务分包法律法规(劳务分包的法律规定有哪些)

1.劳务分包的法律规定有哪些 以下是一些关于劳务分包的法律规定: 劳务分包的本质属性是:其分包主体即从事劳务作业的分包人必须具有相应资质;分包指向的对象是完成工程分包的劳务作业而不是分包工程本身。这一本质属性也是区别专业工程分包和劳务分包的根本界限。据此,我们可以把劳务分包的法律特征归纳为: 1.劳务分包是在存在着工程施工合同的前提下派生,属于总承包施工合同等合同的从合同,换言之,没有建设工程施工合同,就不会派生出劳务分包合同。 2.劳务分包合同的内容指向的是工程的施工劳务,其发包人是......

建筑工程劳务分包合同(建筑工程劳务分包合同印花税)


相关知识

    因劳务分包原因导致工程逾期(工程劳务违法分包)

    来源:精选知识 时间:2022-10-05 16:17

    根据法律规定:1、因承包方原因导致工程延期,工程还没有达到验收标准,属于承办方延迟履行,应该承担违约责任。2、能否找甲方拿工程款,应该遵守合同中关于付款的规定。如果甲方愿意提前支付,法律也是允许的。建设工程劳务分包合同纠纷如何处理 具体的纠...

    我国哪个法律法规规定劳务不能分包给个人(劳务分包的法律规定有哪些)

    来源:其它 时间:2022-04-20 22:11

    1.劳务分包的法律规定有哪些 以下是一些关于劳务分包的法律规定: 劳务分包的本质属性是:其分包主体即从事劳务作业的分包人必须具有相应资质;分包指向的对象是完成工程分包的劳务作业而不是分包工程本身。这一本质属性也是区别专业工程分包和劳务分包...

    建筑劳务承包有关的法律法规(建筑工程劳务法规有哪些)

    来源:工程建筑 时间:2021-08-28 09:25

    1.建筑工程劳务法规有哪些 一、法律《合同法建设工程合同》第273条,不允许转包、再分包和主体结构分包。《建筑法》禁止转包、违法分包、再分包、主体结构分包,分包与总包承担连带责任。《招投标法》必须通过招标选择总包的工程,及重要设备、材料的采...

    工程劳务分包合同纠纷怎么处理

    来源:精选知识 时间:2021-10-29 18:04

    用工单位与劳务分包单位之间的合同争议,不属于用人单位和职工间的劳动争议纠纷,而属于民事合同关系,所以不能够申请劳动仲裁,应该通过法院诉讼途径解决。 具体的纠纷处理方式: 1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。...

    劳务分包合同纠纷如何确定(劳务分包合同是否有效)

    来源:精选知识 时间:2021-11-26 18:37

    具体的纠纷处理方式: 1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。 这样的合同,根据《最高人民法院若干审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条和《合同法》等规定被认定为无效合同。合同无效后的处理:如果...

    劳务承包合同纠纷如何处理(工程劳务分包合同纠纷)

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 21:18

    用工单位与劳务分包单位之间的合同争议,不属于用人单位和职工间的劳动争议纠纷,而属于民事合同关系,所以不能够申请劳动仲裁,应该通过法院诉讼途径解决。 具体的纠纷处理方式: 1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。...

    关于建设工程转分包纠纷的法律分析

    来源:工程建筑 时间:2022-06-06 11:03

    1建设工程转包、分包的相关概念及认定(一)相关概念  建设工程转包是指承包单位承包建设工程,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人或将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。建设工程转包被法律所...

    劳务分包合同纠纷如何解决(无效的劳务分包合同怎么处理)

    来源:精选知识 时间:2021-11-26 19:35

    用工单位与劳务分包单位之间的合同争议,不属于用人单位和职工间的劳动争议纠纷,而属于民事合同关系,所以不能够申请劳动仲裁,应该通过法院诉讼途径解决。 具体的纠纷处理方式: 1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。...

    劳务分包合同纠纷如何赔偿(劳务分包合同纠纷如何赔偿)

    来源:精选知识 时间:2021-11-26 19:12

    用工单位与劳务分包单位之间的合同争议,不属于用人单位和职工间的劳动争议纠纷,而属于民事合同关系,所以不能够申请劳动仲裁,应该通过法院诉讼途径解决。 具体的纠纷处理方式: 1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。...

    劳务分包合同纠纷如何维权(劳务合同纠纷能否起诉发包人和违法分包人)

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 20:42

    用工单位与劳务分包单位之间的合同争议,不属于用人单位和职工间的劳动争议纠纷,而属于民事合同关系,所以不能够申请劳动仲裁,应该通过法院诉讼途径解决。 具体的纠纷处理方式: 1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。...