建设施工合同(建设施工合同 管辖)

甲方：×××（写明名称、法定代表人和住所）（发包方） 乙方：×××（同上）　　　　　　　　（承包方） 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。 第一条　承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容） 第二条　合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的） 第三条　图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等） 第四条　甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务） 第五条　甲乙双方的基础工作 第六条　工程进度计划 第七条　工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等） 第八条　人事同价款及其调整 第九条　工程预付款及工程价的支付方式和时间 第十条　工程验收 第十一条　决算 第十二条　保修 第十三条　争议处理 第十四条　违约责任 第十五条　双方约定的其他内容 第十六条　本合同一式＿＿份，当事人各执＿＿份。本合同自＿＿年＿＿月＿ ＿日（写明生效的时间或者条件）之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。 │　发　 包　 方　　　　│　承　 包　 方　　　　│　 鉴（公）证意见　 │ │单位名称（章）：　　　│单位名称（章）：　　　│　　　　　　　　　　│ │单位地址：　　　　　　│单位地址：　　　　　　│经办人：　　　　　　│ │法定代表人：　　　　　│法定代表人：　　　　　│鉴（公）证机关　　　│ │委托代理人：　　　　　│委托代理人：　　　　　│（章）　　　　　　　│ │电　　话：　　　　　　│电　　话：　　　　　　│　　年　月　日　　　│ │电报挂号：　　　　　　│电报挂号：　　　　　　│〔注：除国家另有规定│ │开户银行：　　　　　　│开户银行：　　　　　　│外，鉴（公）证实行自│ │帐　　号：　　　　　　│帐　　号：　　　　　　│愿原则〕　　　　　　│ │邮政编码：　　　　　　│邮政编码：　　　　　　│　　　　　　　　　　│ │　　年　　月　　日　　│　　年　　月　　日　　│　　　　　　　　　　│ └───────────┴───────────┴──────────┘ 　　　　　　　　　　　　　　　　2．说明 建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑 工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多。因此，订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、明确和正确，确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同，因此，更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。 一般来讲，下列三个方面的问题是应当注意的： （1）作为承包方为讲，首先要了解工程基本情况，包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应，则应当讲明，否则，应当承担相应的责任。 （2）作为发包方，应当审查承包方的资质等级，是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包，应当事先在合同中讲明。 （3）发包方应当加强对工程质量的监督检查，在合同中应当明确监督的方式、 时间、工程内容；对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。

如何打建设施工合同纠纷案(建设工程施工合同纠纷案由)

一、根据我国民事诉讼法的规定，适用专属管辖的案件有以下三种： 第一，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖; 第二，因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖; 第三，因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。 指定管辖和移送管辖 1、指定管辖。指定管辖是指上级人民法院在法律规定的情形下，对某个具体的案件，指定其辖区内某个下级人民法院予以管辖。 2、移送管辖。移送管辖是指人民法院受理案......

如何建设施工合同纠纷(关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答)

一、根据我国民事诉讼法的规定，适用专属管辖的案件有以下三种： 第一，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖; 第二，因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖; 第三，因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。 指定管辖和移送管辖 1、指定管辖。指定管辖是指上级人民法院在法律规定的情形下，对某个具体的案件，指定其辖区内某个下级人民法院予以管辖。 2、移送管辖。移送管辖是指人民法院受理案......

如何处理建设工程施工合同纠纷(没有签订施工合同出现纠纷怎么办)

一、根据我国民事诉讼法的规定，适用专属管辖的案件有以下三种： 第一，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖; 第二，因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖; 第三，因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。 指定管辖和移送管辖 1、指定管辖。指定管辖是指上级人民法院在法律规定的情形下，对某个具体的案件，指定其辖区内某个下级人民法院予以管辖。 2、移送管辖。移送管辖是指人民法院受理案......

如何建设施工合同纠纷

一、根据我国民事诉讼法的规定，适用专属管辖的案件有以下三种： 第一，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖; 第二，因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖; 第三，因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。 指定管辖和移送管辖 1、指定管辖。指定管辖是指上级人民法院在法律规定的情形下，对某个具体的案件，指定其辖区内某个下级人民法院予以管辖。 2、移送管辖。移送管辖是指人民法院受理案......