工程劳务分包合同范本(工程劳务分包合同注意事项)

　　建设工程专业分包、劳务分包合同（参考文本） 　　甲方（发包单位）： 　　乙方（承包单位）： 　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 　　一、 工程名称： 　　二、工程地点： 　　三、工程内容、性质及数量： 　　四、工程工期： 　　五、工程质量要求： 　　六、工程造价： 　　七、工程承包方式及取费标准： 　　八、工程价款的拨付及结算方式： 　　九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中： 　　十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 　　3、工程工期： 　　4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 　　十一、甲方责任： 　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 　　4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 　　5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。 　　十二、乙方责任： 　　1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。 　　2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。 　　3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。 　　4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。 　　5、按国家和上海市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。 　　（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。 　　（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。 　　6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。 　　十三、双方协议工价如下： 　　分部分项 　　工程名称 单位名称 人工基价 　　（元） 经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除 备 注 　　质量 工期 文明施工 　　十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。 　　1、安全生产协议书； 　　2、治安、保卫、防火等协议书。 　　十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。 　　十六、违约责任： 　　1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任： 　　（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 ‰的违约金； 　　（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。 　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任： 　　（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 元的违约金； 　　（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 元的违约金； 　　（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。 　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 　　十七、本工程甲方委派 同志为现场负责人，乙方委派 同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。 　　十八、争议： 　　甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。 　　十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。 　　二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本 　　份，甲方执 份，乙方执 份。 　　甲方（合同章）： 乙方（合同章）： 　　法定代表人： 法定代表人： 　　委托代理人： 委托代理人： 　　地址： 地址： 　　电话： 电话： 　　开户银行： 开户银行： 　　帐号： 帐号： 　　年 月 日 年 月 日

建筑劳务承包有关的法律法规(建筑工程劳务法规有哪些)

1.建筑工程劳务法规有哪些 一、法律《合同法建设工程合同》第273条，不允许转包、再分包和主体结构分包。《建筑法》禁止转包、违法分包、再分包、主体结构分包，分包与总包承担连带责任。《招投标法》必须通过招标选择总包的工程，及重要设备、材料的采购必须招标。二、行政法规《建设工程质量管理条例》1、施工单位不得转包或者违法分包工程。2、第27条总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。三、司法解释《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第6条承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有......

施工劳务分包法律法规(劳务分包的法律规定有哪些)

1.劳务分包的法律规定有哪些 以下是一些关于劳务分包的法律规定： 劳务分包的本质属性是：其分包主体即从事劳务作业的分包人必须具有相应资质；分包指向的对象是完成工程分包的劳务作业而不是分包工程本身。这一本质属性也是区别专业工程分包和劳务分包的根本界限。据此，我们可以把劳务分包的法律特征归纳为： 1.劳务分包是在存在着工程施工合同的前提下派生，属于总承包施工合同等合同的从合同，换言之，没有建设工程施工合同，就不会派生出劳务分包合同。 2.劳务分包合同的内容指向的是工程的施工劳务，其发包人是......

我国哪个法律法规规定劳务不能分包给个人(劳务分包的法律规定有哪些)

1.劳务分包的法律规定有哪些 以下是一些关于劳务分包的法律规定： 劳务分包的本质属性是：其分包主体即从事劳务作业的分包人必须具有相应资质；分包指向的对象是完成工程分包的劳务作业而不是分包工程本身。这一本质属性也是区别专业工程分包和劳务分包的根本界限。据此，我们可以把劳务分包的法律特征归纳为： 1.劳务分包是在存在着工程施工合同的前提下派生，属于总承包施工合同等合同的从合同，换言之，没有建设工程施工合同，就不会派生出劳务分包合同。 2.劳务分包合同的内容指向的是工程的施工劳务，其发包人是......

以劳务分包名义签订建设工程专业分包合同的法律风险

在工程专业承包的情形下，工程分承包人是以自己的设备、材料、原材料、劳动力、管理等独立完成分包工程，并就其完成的工作成果与总承包人或者勘察人、设计人、施工人对发包人承担连带责任;在劳务分包的情形下，劳务分承包人只需提供劳动力，按劳务分包合同约定对劳务分包作业向劳务分包发包人负责，并与劳务分包发包人一起对工程的劳务作业部分向总承包人及建设单位承担连带责任。实践中，总包方为了规避部分连带责任及简便工程程序，常以劳务分包合同的形式与分包方签订分包合同，而合同的实质则为专业分包合同，分包方不仅要提供劳务作......