签约后对方要求涨加工费协商未果起诉违约法院为何不支持

当事人信息

原告：绍兴丹宁简贸易有限公司。住所地：绍兴市越城区迪荡新城崇贤街5号2103-3室。

法定代表人：马剑。

被告：长兴宏森服饰有限公司。住所地：长兴县经济开发区杨湾村。

法定代表人：钱金海。

原告诉称

原告诉请判令：

一、被告交付合同（编号为DJ1801001HX）所约定的服装；

二、被告向原告承担逾期交货的违约金人民币60519.9元；

三、本案诉讼费由被告承担。诉讼中明确第一项诉请的服装数量为17542件，共价值201733元。

事实与理由：

2018年1月14日，原、被告签订《成衣加工合同》，合同就货品、价格、数量、支付方式、违约责任等作了约定。后到约定交货时间，被告迟迟未交货。原告与被告联系要求被告按合同约定交付货物，但被告要求增加加工费否则表示不交付。原告于4月10日向被告发催告函，被告收到后仍未履行合同义务，遂成讼。

被告辩称

被告辩称，原被告合同成立，但双方未实际履行，故原告的诉请不能成立。原告诉称所陈述的事实也与实际相违背，要求驳回原告诉请。

原告为证明其主张向本院提供以下证据：

证据1.成衣加工合同一份，拟证明2018年1月14日原被告双方签订合同编号为DJ1801001HX的《成衣加工合同》，并就品名、数额、单价、质量、结算方式等作了约定的事实。

证据2.光盘及录音资料一份（庭后已出示录音原件），拟证明被告已经将原告所提供的原材料加工完成，但因被告原因造成加工超出合同单价11.5元，进而要求原告增加加工费否则不予交货的事实。

证据3.催告函、顺丰速运运单动态、快递客户联、签收查询单各一份，拟证明原告以书面形式催告被告立即按合同约定交付货物，被告宏森公司已收到该份催告函的事实。

被告经质证认为，证据1，对合同的真实性、合法性无异议，对证明对象有异议。合同第2条第1款约定由原告采购面料及辅料，被告按原告要求进行加工。合同第4条第1款、第2款约定，被告在批量生产前应制作产前样衣封样，应在原告确认后进行封样。合同第5条也明约定被告在收到所有面料及辅料后才可以根据要求加工。合同第12条第1款明确合同项下各款式产品数量、加工日期等均以原告方的订单为最终依据。合同签订后原告没有将面料、辅料、包装、吊牌等交付被告，致使被告不能履行合同，此系原告单方面违约造成。

证据2，对录音光盘整理资料的三性均有异议，被告公司有陈惠忠这个人，但没有兰总这个人，且陈惠忠对此表示不清楚。该录音记载的内容并未涉及合同实际情况。

对证据3的三性均有异议，虽原告提供了顺丰快递的送达信息，但被告未收到过该函，对函的内容不知情，对送达信息不知情，没有签收过。原告提供的快递单收件点为长新路888号，被告公司地址为长兴县经济开发区杨湾村。快件上的电话为135××××9788，顺丰快递从未要求签收，反而顺丰快递于2018年6月6日告知该邮件没有收到。同时快递签收单上没有公司任何人员签收信息。

被告未向本院提供证据。

本院认证认为，原告提供的证据1，被告无异议，本院予以认定。证据2，本院将综合案情进行分析。证据3，可以证明原告确向被告寄送了催告函且被告业已签收。

本院查明

经审理本院认定，原、被告于2018年1月14日签订《成衣加工合同》一份，约定：原告为甲方，被告为乙方，由甲方采购面料以及辅料，乙方按甲方要求加工及包装。双方还就货物规格、数量、交付日期和违约责任等作了约定。

原告于2018年4月10日向被告快递《要求继续履行合同的催告函》一份，被告于2018年4月11日签收。

本院认为

本院认为，原、被告签订的《成衣加工合同》未违反法律及行政法规的强制性规定，依法成立并有效。

原告认为其已向被告提供加工成衣的面料及辅料，被告应履行交付成衣的合同义务，被告认为其并未收到过面料、辅料。

本院认为，案涉合同明确约定由原告采购面料及辅料，原告认为其已向被告交付了面料辅料，应由原告举证证明。

原告提供了录音证据，录音中的主要人员为兰总，但被告不认可其公司有该兰总。虽被告认可录音中的陈惠忠系其公司员工，但从录音内容看，录音并未反映出陈惠忠认可被告公司已收到面料辅料或已完成成衣加工，原告另提供的催告函也无法证明原告已交付面料辅料。故原告现要求被告交付合同项下的货物及支付违约金不符合合同约定，本院依法不予支持。

综上，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十一条之规定，判决如下：

裁判结果

驳回原告绍兴丹宁简贸易有限公司的诉讼请求。

本案本诉案件受理费减半收取2617元，由原告负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省绍兴市中级人民法院。

审判人员

审判员吕琪喆

裁判日期

二〇一八年六月十五日

书记员

书记员孟琼菲

来源：网络