《合同法》第二百六十九条
建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计和施工合同。第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。
第二百七十一条建筑工程招标投标活动应当依照有关法律的规定,公开、公平、公正地进行。
第二百七十二条发包人可以与工程总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工合同。
发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
经发包人同意,总承包人或者勘察、设计、施工承包人可以将其承包的部分工程委托给第三方。
第三方应与总承包商或勘察、设计、施工承包商就已完成的工作对发包人承担连带责任。
承包人不得将其承包的全部建筑工程分包给第三方或者将其承包的全部建筑工程肢解后以分包的名义分包给第三方。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质的单位。
禁止分包单位将其承包的工程进行分包。
建筑工程主体结构的施工必须由承包人自己完成。
第二百七十三条国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。
第二百七十四条勘察设计合同包括提交有关基础资料和文件(包括概算)的期限、质量要求、费用以及其他合作条件等条款。
第二百七十五条施工合同包括工程范围、工期、中间工程起止时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应责任、分配结算、竣工验收、质量保修范围和保修期限、双方相互配合等条款。第二百七十六条建设工程实行监理的,发包人应当与监理人以书面形式订立委托监理合同。
发包人和监理人的权利、义务和法律责任,依照本法委托合同和其他有关法律、行政法规的规定。
第二百七十七条发包人可以在不妨碍承包人正常作业的情况下,随时检查作业进度和质量。
第二百七十八条隐蔽工程隐蔽前,承包人应当通知发包人检查。
发包人未及时检查,承包人可顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百七十九条建筑工程竣工后,发包人应当按照国家颁布的施工图纸及说明、施工验收规范和质量检验标准及时验收。
验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,接受建设工程。
建设项目经验收合格后,方可投入使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
第二百八十条勘察设计质量不符合要求或者逾期不提交勘察设计文件,给发包人造成损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察设计,减收或者免收勘察设计费,并赔偿损失。
第二百八十一条因建设人的原因造成建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求建设人在合理期限内无偿修理或者返工、重建。
修理、返工、改建后逾期交付的,建设人应当承担违约责任。
第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身、财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条因发包人原因造成工程停建或者缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,并赔偿承包人因停工、窝工、转运、机械设备搬迁、材料和构件积压等造成的损失和实际费用。
第二百八十五条因发包人变更计划、提供资料不准确或者逾期未提供必要的勘察设计工作条件造成勘察设计返工、停工或者变更的,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量支付额外费用。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的,承包人可以与发包人约定折价或者依法向人民法院申请拍卖工程,但根据建设工程性质不宜折价或者拍卖的除外。
建设工程价款应当优先于工程折价或者拍卖价款支付。第二百八十七条本章没有规定的,适用合同的有关规定。
拖欠工程款属于拖欠,民法通则、合同法等法律法规都有规定。拖欠工程款似乎没有专门的立法和司法解释 国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知。
1.建筑工程涉及的法律,法规有哪些 ① 法律:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》。② 行政法规:《建设工程质量管理条例》;《建设工程安全生产管理条例》;《建设工程勘察设计管理条例》;《中华人民共和国土地管理法实施条例》。③ 部门规章:《工程监理企业资质管理规定》、《注册监理工程师管理规定》、《......
建筑工程法规案例分析 建筑工程法规案例分析由于很多书比较旧,而且不太符合现在的规范,所以我这边给大家推荐一些最新的书(18年出版的)。书中案例解析有很多规范是我们国家1989年颁布的施工合同规范这边给大家详细的列出来1.工程法规案例分析:《工程经济基础及实务》梁树干主编中国工程出版社1999年2.工程合同案例分析:《工程合同基础及实务》高应敏主编中国建筑工业出版社1998年3.工程资料集:《工程资料管理学》吉里安巴克上海建工出版社1999年4.工程预算案例分析:《预算案例分析》李昊主编......
1.有哪位知道,公路工程安全方面有哪些法律、法规、技术规范啊 最新中华人民共和国公路法及公路管理常用法律法规手册简介:《中华人民共和国公路法》第一篇中华人民共和国公路法第一章总则第二章公路规划第三章公路建设第四章公路养护第五章路政管理第六章收费公路第七章监督检查第八章法律责任第九章附则第二篇公路建设管理相关法规(一)公路施工企业资质管理相关法规(二)公路建设市场管理相关法规(三)公路建设勘察设计管理相关法规(四)公路建设项目审批管理相关法规(五)公路建设工程质量管理相关法规(六)公路建设招投标管......
1.建设法规的简介 本书是21世纪高等学校规划教材。全书共分十一章,主要内容包括建设法规概述、工程建设程序法规、工程建设执业资格法规、城市及村镇建设规划法规、建设工程发包与承包法规、建设工程勘察设计法规、工程建设监理法规、工程建设安全生产管理法规、建设工程质量管理法规、建设工程合同管理法规、房地产管理法规。为了便于将工程建设法律制度与典型案例有机结合起来,满足教师开展教学和学生自学的需要,每章后均附有案例分析和思考题。另外,书后还附有工程建设中经常涉及到的法律、行政法规、行政规章等内容,以便于查......
1.建筑工程涉及的法律,法规有哪些 ① 法律:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国...
1.工程造价咨询相关法律法规 向你推荐一本书《工程造价新手应该掌握的知识与技巧》,工程造价人员需要掌握的知识应该是多方面的,涉及面很广,不仅仅局限于某一个或某些知识点上,而应该专中求广。在实际工作中各方面知识都能用到。你也可以在网上阅读。同...
1.我国目前现行建筑法规主要有哪些法律规范组成 有很多,具体要看你现在需要哪些法律法规。下面列举几个建筑类的法律法规:《建筑法》《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑工程施工许可管理办法》2001年修订《中华人民共和国招标投标法》《房屋建筑...
有合同否?有合同的话,参照《合同法》 无论有无合同,都需要《民法》、《劳动法》调整 还有就是哪种工程,相关行业也有调整性的法律。 再有就是所在地省级政府部门及市级政府部门的劳动法规。
1.工程建设法律法规都有哪些 ① 法律:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国环境保...
① 法律:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影...
1.公路桥梁行业2017 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)(以下简称新《桥规》)是根据《关于下达 2006 年度公路工程标准制修订项目计划的通知》(交公路发 [2006]439 号文)的要求,由中交第一公路工程局有限...
1.市政工程常用法律法规、规范、标准有哪些 市政工程常用法律法规、规范、标准有:1.《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》 (建城[2002]221号)2.《市政工程质量等级评定规定》 (建城[1992]68号)3.《市政工程质量等级评定...
① 法律:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影...
1.建筑工程涉及的法律,法规有哪些 ① 法律:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国...