2023-09-21 18:43发布
业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延...
合同约定是千分之一，既然有这个约定，怎么后面又出了每日20万、40万，又约定不超过40%，看不懂。违约金是双方约定的，法律没有明确规定加以限制。有合同约定按约定履行。装修合同国家法律法规规定工程延迟违约金多少当事人可以约定一方违约时应当根据...
已经逾期30天，你们当初合同上难道没有约定施工时间，如果逾期怎么处理吗？？如果没有，赶紧先发书面通知，明确告诉对方已经逾期30天，严重影响了你个人的生活和利益，要求对方明确完工时间。这是重要的证据，到时候如果你要单方面终止合同，是有理由的。...
走法律途径吧，建议可以先发律师函，如果仍旧不履行，就起诉你虽没有施工的资质，但是只要工程通过验收合格并交付使用了，那么你的工程款是可以追回的另外建议尽快验收并结算，让对方出具欠条那就更好了，否则对方赖皮的话，你还要走评估鉴定的程序来确定你的...
深圳立帮律师解答：在法律规定的诉讼时效期间内，权利人提出请求的，人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后，权利人行使请求权的，人民法院就不再予以保护。具体什么情况，可以咨询深圳立帮律师，国贸、东门附近。逾期交房违...
甲方应严格按合同要求的时间、金额向乙方支付款项，如迟延付款，应向乙方支付违约金（每天按合同总金额的1%计算）。买卖合同逾期付款没约定违约条款怎么算利息和损失展开全部合同到期之日起第二天按照同期贷款利率计算逾期利息。合同问题讨论：类似甲方逾期...
1.装修合同延期责任是如何规定的 首先是划定责任。1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。...
家庭居室装饰装修工程施工合同文本发包人（甲方）：住所：身份证号：电话：承包人（乙方）：住所：施工队负责人：电话：身份证号：木工负责人：电话：身份证号：油漆工负责人：电话：身份证号：瓦工负责人：电话：身份证号：水电工负责人：电话：身份证号：依...
【基本案情】 原告：某大厦(以下简称A大厦) 被告：某建设发展有限公司(以下简称建设公司) 2008年8月20日，A大厦与建设公司签订了《装修改造合同》(以下简称合同)。合同约定：总工期132天，工程承包造价为人民币1850万元。该合...
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.hongjibp.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 莫懿 的问题《房屋装修，合同约定105个有效工期，实际已超出，算违约吧》','https://www.hongjibp.com/lawask-737304.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
付费偷看金额在0.1-10元之间
相关知识
装修逾期业主怎么赔偿(装修逾期怎么算违约金)
来源：精选知识 时间：2023-05-21 01:23业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延...
装修合同逾期违约金
来源：精选知识 时间：2022-09-26 12:09合同约定是千分之一，既然有这个约定，怎么后面又出了每日20万、40万，又约定不超过40%，看不懂。违约金是双方约定的，法律没有明确规定加以限制。有合同约定按约定履行。装修合同国家法律法规规定工程延迟违约金多少当事人可以约定一方违约时应当根据...
装修合同多久算逾期(装修合同期限)
来源：精选知识 时间：2023-04-09 01:27已经逾期30天，你们当初合同上难道没有约定施工时间，如果逾期怎么处理吗？？如果没有，赶紧先发书面通知，明确告诉对方已经逾期30天，严重影响了你个人的生活和利益，要求对方明确完工时间。这是重要的证据，到时候如果你要单方面终止合同，是有理由的。...
装修逾期如何处理尾款可以不给吗(装修时间违约后不给尾款)
来源：精选知识 时间：2023-03-20 16:41走法律途径吧，建议可以先发律师函，如果仍旧不履行，就起诉你虽没有施工的资质，但是只要工程通过验收合格并交付使用了，那么你的工程款是可以追回的另外建议尽快验收并结算，让对方出具欠条那就更好了，否则对方赖皮的话，你还要走评估鉴定的程序来确定你的...
延期交房诉讼时间逾期(房屋延期交房诉讼有效期)
来源：精选知识 时间：2022-05-10 20:26深圳立帮律师解答：在法律规定的诉讼时效期间内，权利人提出请求的，人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后，权利人行使请求权的，人民法院就不再予以保护。具体什么情况，可以咨询深圳立帮律师，国贸、东门附近。逾期交房违...
合同上的逾期付款条款(合同逾期付款条款约定)
来源：精选知识 时间：2022-10-02 17:15甲方应严格按合同要求的时间、金额向乙方支付款项，如迟延付款，应向乙方支付违约金（每天按合同总金额的1%计算）。买卖合同逾期付款没约定违约条款怎么算利息和损失展开全部合同到期之日起第二天按照同期贷款利率计算逾期利息。合同问题讨论：类似甲方逾期...
装修合同法逾期赔偿（民法典规定装修逾期）
来源：精选知识 时间：2023-04-07 07:58业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延...
装修延期法律法规(装修合同延期责任是如何规定的)
来源：合同事务 时间：2021-08-30 09:481.装修合同延期责任是如何规定的 首先是划定责任。1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。...
居室装饰装修工程施工合同文本
来源：合同范本 时间：2021-08-27 07:56家庭居室装饰装修工程施工合同文本发包人（甲方）：住所：身份证号：电话：承包人（乙方）：住所：施工队负责人：电话：身份证号：木工负责人：电话：身份证号：油漆工负责人：电话：身份证号：瓦工负责人：电话：身份证号：水电工负责人：电话：身份证号：依...
建筑工程纠纷案例——房地产建设承包中引发的纠纷
来源：工程建筑 时间：2022-04-20 17:48【基本案情】 原告：某大厦(以下简称A大厦) 被告：某建设发展有限公司(以下简称建设公司) 2008年8月20日，A大厦与建设公司签订了《装修改造合同》(以下简称合同)。合同约定：总工期132天，工程承包造价为人民币1850万元。该合...