2005年底，某发包人与某承包人签订施工
承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款。2006年初承包人接到开工通知后随即进场施工，截至2006年4月，发包人均结清当月应付工程进度款。承包人计划2006年5月完成的当月工程量约为500万元，此时承包人获悉，法院在另一诉讼案中对发包人实施保全措施，查封了其办公场所；同月，承包人又获悉，发包人已经严重资不抵债。2006年5月，承包人向发包人发出书面通知称，“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停止施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.hongjibp.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 刘一菲 的问题《2005年底，某发包人与某承包人签订施工承包合同，约定施工到》','https://www.hongjibp.com/lawask-63564.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
付费偷看金额在0.1-10元之间
相关知识
与结算协议有关工程款纠纷典型案例
来源：工程建筑 时间：2022-07-19 11:4901.施工合同无效，工程已竣工，结算协议可参照执行同一建设工程存在数份施工合同且均无效，在工程已竣工验收情况下，工程价款可参照双方实际履行的合同结算。案情简介：2009年，置业公司与开发公司签订施工合同。2011年，经公开招投标程序，开发公...
建设工程索赔与反索赔案例之：承包人无故拖延或拒绝复工
来源：工程建筑 时间：2021-12-17 14:28索赔案例某市学校与某边筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷案某市学校（以下简称发包人）于2006年4月22日与某建筑安装工程有限公司（以下简称承包人）签订了《教学楼工程施工总承包合同》(以下简称施工合同）承包范围为教学楼土建、水电安装施工...
施工单位是否应清偿内部承包后的工程债务？
来源：工程建筑 时间：2022-04-22 11:24案情回顾2011年9月，某地建筑陶瓷产业基地管委会与某建筑公司协商，就该管委会工业园的道路施工签订了一份《道路工程施工承包合同》，约定该道路工程由某建筑公司施工。合同签订后，某建筑公司又以内部承包经营的形式将该工程承包给没有资质的熊某施工，...
建设工程索赔与反索赔案例之：承包人私自将材料、设备撤离施工现场
来源：工程建筑 时间：2022-04-20 08:33索赔案例山西某地产集团公司为开发位干太原市某住宅小区項目子2003年4月与唐山某建筑公司签订建设工程施工合同。约定：项目工期为2003年5月15日至2005年6月30日。项目工程开工一个月后，当地建设管理部门向发包人，承包人及监理单位同时下...
非实际施工人不能突破合同相对性原则主张权利
来源：合同事务 时间：2021-11-23 08:12——江苏徐州铜山法院判决曹坤诉江苏东兴公司、卞玉心劳动争议纠纷案裁判要旨 案情裁判 评析 本案中，原告曹坤实际与被告卞玉心成立劳动合同关系，根据合同相对性原则，原告只能向被告卞玉心主张权利，其若想向被告东兴公司主张权利，则需证明自己是实际...
建设工程索赔与反索赔案例之某花园酒店式公寓装饰工程价款优先受偿权案
来源：工程建筑 时间：2022-04-20 11:41原告:浙江xx建筑集团股份有限公司被告:上海××投资有限公司一、本案基本事实(一)工程概况工程名称:xx花园酒店式公寓室内及外立面装饰工程工程范围:施工图包括的所有建筑装饰、安装工程工程地点;上海工程质量:优良承包方式:包工包料合工期:18...
建设工程合同纠纷10大典型案例
来源：工程建筑 时间：2022-05-27 11:351、要求施工单位提供办理房屋产权证所需资料的诉求应明确具体【基本案情】开发商甲公司将某住宅工程发包给施工单位乙公司施工，工程竣工后，双方发生工程款纠纷，乙公司该纠纷不向甲公司提交相关施工资料，甲公司以乙公司为被告诉至法院，其中的诉求之一是要...
施工合同纠纷中的23个坑（附实际案例）
来源：合同事务 时间：2022-07-13 11:27近年来随着经济和社会的迅猛发展，建设工程施工合同纠纷案件频发，新情况、新问题层出不穷。为正确审理此类案件，省高院民事审判第一庭经深入调研，并广泛征求意见，现就此类案件审理中的一些突出问题作出解答，供办案时参考。一、如何认定内部承包合同？如何...
非法分包工程引起的租金债务如何承担
来源：工程建筑 时间：2021-09-02 06:12[案情] 某建设公司与业主签订了公路工程施工合同后，将该工程的一部分以劳务分包的形式分包给方某。方某在施工过程中，私自以建设公司公路工程项目部的名义与某公路工程公司签订租赁合同，租赁工程所需的机械设备。工程完工后，因方某欠付部分租金，出租方...
最高法院支持在建设工程纠纷中同时适用违约金和实际损失！
来源：工程建筑 时间：2021-09-08 10:17某房地产开发公司（发包人）与某装饰工程公司（承包人）签订了《建设工程施工合同》。合同履行过程中，发包人单方取消施工内容和削减合同价款，致使合同履行陷入僵局，随后发包人单方解除合同，并将工程交由其他单位施工，发包人构成根本违约。《建设工程施工...