简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件,建筑施工合同施工日期怎么约定

2023-06-06 12:16发布

简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件
友情提示: 此问题已得到解决,问题已经关闭,关闭后问题禁止继续编辑,回答。
该问题目前已经被作者或者管理员关闭, 无法添加新回复
1条回答
唐小幽
1楼-- · 2023-06-06 12:07
1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。6、工程质量鉴定根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应承担相应的违约责任。7、不可抗力或其他因素承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。建设、施工、监理单位应及时关注施工许可证上注明的合同工期,发现工程不能按期竣工的,应及时互相督促办理延期手续,以免施工许可证失效。【法律依据】《建设工程合同司法解释》第十五条,建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

相关知识

    简述工程索赔程序是什么(工程索赔原则)

    来源:其它 时间:2023-03-21 18:07

    在工程项目中,我们常常希望工程项目可以按照预期的来,最好一点儿也不要有偏差。但是,在实际操作中,通常会有很多很多问题,有时候是人为的原因,因为工人的疏忽,而导致工程的质量问题,有时候是天气的原因,比如天气是阴雨天,这样会影响一部分化工材料的...

    建设工程施工合同条件

    来源:合同范本 时间:2022-04-20 01:26

     一、词语涵义及合同文件 第一条 词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方):...

    建设工程施工承包合同

    来源:合同范本 时间:2022-04-20 04:04

    建设工程施工承包合同发包方(甲方):_________________________承包方(乙方):_________________________上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款:第一章 合同一般规范第1条 词语涵义建设工程...

    建设工程承包合

    来源:合同范本 时间:2022-04-20 13:52

    发包方:_____承包方:_____上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款:第一章 合同一般规范第1条 词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词...

    建设工程工期的法律风险提示与防控

    来源:工程建筑 时间:2022-06-05 11:03

    一建设工程工期的基本知识(一)工期的定义工期指建设一个项目或一个单项工程从正式开工到全部建成投产时所经历的时间。根据住建部2017年下发的建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第1.1.4.3条给工期下的定义是:工期是指...

    深圳市建筑装饰工程施工合同

    来源:合同范本 时间:2022-04-20 06:54

    发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):经___建设局批准,本工程于___ 年___月___日邀请投标、协商议标确定由乙方承建,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,依据建设部和国家工商管理局颁发的(...

    建设工程施工合同

    来源:合同范本 时间:2022-04-20 13:07

     GF-91-0201 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第1条 词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应...

    2023最新建设工程承包合同简易模板范文

    来源:其它 时间:2023-03-28 17:52

      发包方:__________  承包方:__________   上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款:   第一章 合同一般规范   第1条 词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施...

    港口建设工程施工合同1

    来源:合同范本 时间:2021-08-29 17:15

    编号:港口工程施工合同工程名称:甲方:乙方:年月日一、合同协议书甲方_______为兴建________工程,接受了乙方_______对本工程的投标,为明确双方责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议:1.本协议书中的名词和用语均与下文提到...

    建设工程合同纠纷的种类有哪些

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 01:56

    1、对发包方主要应了解两方面内容:①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、对承包方主要了解的内...