2023-06-06 11:40发布
可以根据双方签订合同的竣工日期为准。按签订合同里赔偿条文赔偿。根据《住宅室内装饰装修管理办法》：第二十四条装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容：（一）委托人和被...
装修合同的签订和索赔 。目前各地家装合同采用的都是统一制定的合同，在这份合同中，作为用户必须要注意以下几个问题： 1、合同中必须写明装修的具体要求和完工日期。有的消费者在签订合同时，没有注意这两点，给某些装饰公司粗制滥造和拖延工期创造了...
1.业主和装修公司都可以先互相协商，找到妥善的办法解决问题。如有问题，应积极与装修公司协商。【/br/】2:业主与装修公司协商一致后，应签订延长合同期限的补充协议，明确双方权利义务。工期和赔偿金额应以书面形式执行，并由双方签字。3:双方可以...
工期为双方约定的工期，延期以合同约定或法定延期事由为准。如果你和装修公司的合同约定了期限，你可以要求装修公司按时完成。如其逾期未完成，你方有权追究其违约责任。装修无法按时完工，我该怎么办？装修前应签订施工合同。第七条违约责任:1.如因甲方原...
对于装修公司所提供的格式合同中不利于自己权益保护的条款，应当与装修公司协商予以修改，从而确保自己权益不受损害。例如，业主可以签订《补充条款》，其中可以对工期延误等违约行为进行约定。例如约定因乙方（装饰公司）原因造成工程逾期交付的，每逾期一天...
合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议，是市场化配置资源的主要方式。 签订日期是合同的内容之一，影响合同的成立与生效。合同倒签是指合同文本上签订的日期早于合同实际签订的日期。合同倒签与合同补...
业主引起的设计变更、工程量增加、甲方供应材料不足等。责任由业主承担，工期相应顺延。2。施工方管理不善，设备材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不予顺延。3。如因不可抗力(包括政策、法律法规等)导致工期延误...
在建设工程施工过程中，都会用到施工脚手架。使用形式有的纯为脚手架租赁，较多的为脚手架租赁带劳务。这些合同一般都由总包方和出租人签订，由于脚手架在工程总造价中对应的比例并不高，往往还会出现脚手架超期使用，钢管扣件丢失等情况，因此，出租房和总包...
你逾期的合同里应该有补偿，一般会按照每天千分之几或者有把握的百分比付给你。如果合同无法解决，只能起诉。不过说实话，现在起诉很麻烦，工程款也不多，所以不严重。装修公司延期怎样起诉对于装修公司提供的格式合同中不利于自身权益保护的条款，应与装修公...
一、案例索引 最高院《青海省建筑工程总承包有限公司、王忠诚建设工程施工合同纠纷二审民事判决书》，案号(2018)最高法民终384号，审判长汪国献，裁判日期二〇一八年六月二十九日。 二、案情简介 发包方：富博融资担保有限公司(以下简...
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.hongjibp.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 张静仪 的问题《装修公司延期3个月，合同签的是每天按工程款千分之一》','https://www.hongjibp.com/lawask-477753.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
付费偷看金额在0.1-10元之间
相关知识
一般装修逾期怎么算-装修逾期了逾期费怎么算
来源：精选知识 时间：2022-10-19 09:22可以根据双方签订合同的竣工日期为准。按签订合同里赔偿条文赔偿。根据《住宅室内装饰装修管理办法》：第二十四条装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容：（一）委托人和被...
装修逾期未完工起诉
来源：精选知识 时间：2022-05-31 04:22装修合同的签订和索赔 。目前各地家装合同采用的都是统一制定的合同，在这份合同中，作为用户必须要注意以下几个问题： 1、合同中必须写明装修的具体要求和完工日期。有的消费者在签订合同时，没有注意这两点，给某些装饰公司粗制滥造和拖延工期创造了...
装修逾期起诉我可以要营业额吗 装修逾期怎么赔偿
来源：精选知识 时间：2022-05-25 08:511.业主和装修公司都可以先互相协商，找到妥善的办法解决问题。如有问题，应积极与装修公司协商。【/br/】2:业主与装修公司协商一致后，应签订延长合同期限的补充协议，明确双方权利义务。工期和赔偿金额应以书面形式执行，并由双方签字。3:双方可以...
装修到一半装修公司逾期停工了怎么办（装修快完工还是逾期了怎么处理）
来源：精选知识 时间：2022-10-02 10:05工期为双方约定的工期，延期以合同约定或法定延期事由为准。如果你和装修公司的合同约定了期限，你可以要求装修公司按时完成。如其逾期未完成，你方有权追究其违约责任。装修无法按时完工，我该怎么办？装修前应签订施工合同。第七条违约责任:1.如因甲方原...
装修逾期客户起诉(装修逾期起诉书)
来源：精选知识 时间：2022-05-28 06:02对于装修公司所提供的格式合同中不利于自己权益保护的条款，应当与装修公司协商予以修改，从而确保自己权益不受损害。例如，业主可以签订《补充条款》，其中可以对工期延误等违约行为进行约定。例如约定因乙方（装饰公司）原因造成工程逾期交付的，每逾期一天...
合同签订的顺序的法律效力
来源：合同事务 时间：2021-08-27 07:50合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议，是市场化配置资源的主要方式。 签订日期是合同的内容之一，影响合同的成立与生效。合同倒签是指合同文本上签订的日期早于合同实际签订的日期。合同倒签与合同补...
装修逾期赔偿民法典 装修逾期赔偿民法典条文
来源：精选知识 时间：2022-10-30 18:48业主引起的设计变更、工程量增加、甲方供应材料不足等。责任由业主承担，工期相应顺延。2。施工方管理不善，设备材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不予顺延。3。如因不可抗力(包括政策、法律法规等)导致工期延误...
建设工程施工合同——脚手架分包合同法律实务
来源：工程建筑 时间：2022-06-05 11:50在建设工程施工过程中，都会用到施工脚手架。使用形式有的纯为脚手架租赁，较多的为脚手架租赁带劳务。这些合同一般都由总包方和出租人签订，由于脚手架在工程总造价中对应的比例并不高，往往还会出现脚手架超期使用，钢管扣件丢失等情况，因此，出租房和总包...
本公司因装修逾期被业主起诉(因为装修纠纷被起诉)
来源：精选知识 时间：2022-06-04 22:25你逾期的合同里应该有补偿，一般会按照每天千分之几或者有把握的百分比付给你。如果合同无法解决，只能起诉。不过说实话，现在起诉很麻烦，工程款也不多，所以不严重。装修公司延期怎样起诉对于装修公司提供的格式合同中不利于自身权益保护的条款，应与装修公...
欠工程款违约金日千分之一过高，法院按银行贷款利率1.3倍裁判
来源：工程建筑 时间：2022-04-20 11:34一、案例索引 最高院《青海省建筑工程总承包有限公司、王忠诚建设工程施工合同纠纷二审民事判决书》，案号(2018)最高法民终384号，审判长汪国献，裁判日期二〇一八年六月二十九日。 二、案情简介 发包方：富博融资担保有限公司(以下简...