起诉装修公司,工程款快交完了停工了

2023-06-06 08:01发布

友情提示: 此问题已得到解决,问题已经关闭,关闭后问题禁止继续编辑,回答。
该问题目前已经被作者或者管理员关闭, 无法添加新回复
1条回答
罗伟平
1楼-- · 2023-06-06 08:30
下面的案例或许能够对您有所帮助装修公司中途加价停工 业主打官司终获赔偿   东莞业主付女士几年前买了新房,本想好好装修了入住,没想到装修公司中途加价,并要求提前付款,双方争执不下,导致工程停工。付女士愤而打起了官司。经过漫长的鉴定和一审、二审,近日,付女士终于赢了官司,装修公司需支付违约金8万多元。  装修公司中途加价 遭拒停工  2010年1月,东莞业主付女士跟厚街镇某装修公司签订了一份装修合同,约定该公司承包付女士家房子的室内装修工程,双方各自部分包料和装修公司全部包工,工期从2010年2月3日至5月10日。合同还约定,工程项目及做法如需变更,须双方协商一致,以书面确认为准,同时调整相关费用。总工程款12万多元,进场施工后3日内付30%,木工进场施工三日内付30%,水电、地面、天花、木工工程完工后、油漆工进场三日内支付20%,全部验收合格后付15%,办理交付手续后30天内付5%。若延期超出15天以上,业主有权单方终止合同,装修公司除退回还未完成项目的工程款外,另需按未完成项目的装修总金额的双倍赔偿业主作为违约金。  签订合同前,付女士已交定金1000元。后付女士又陆续支付了两期工程款共66900元,合计共付6.79万元。  但意外的事情发生了。按付女士的说法,装修公司入场后不按合同约定履行义务,不给电路主线图及室内实际线路布置图,也拒绝履行防水检验需封水48小时以上并要经业主确认的约定。装修公司还未按约定完成相关工程,就跟她索要第三期工程款,后又编造理由要增加两万多元的工程款。她不同意中途加价和提前支付工程款,装修公司就以停工威胁,并于2010年6月2日停工。  付女士跟装修公司几次交涉,但均无效果。对方要求她先交工程款,并算好工程量。  法院认定装修公司违约 双倍赔偿  2010年7月19日,付女士一怒之下,向装修公司邮寄了解除装修合同通知书。  随后,付女士向东莞市第二人民法院状告装修公司,请求法院判令解除装修合同,并要求装修公司按未完成项目装修金额的双倍支付12万多元违约金,并交付装修工程的电路主线图及室内实际线路布置图等。  装修公司不甘示弱,提起了反诉。装修公司称,是付女士不按时提供装修材料和迟延付款致工程延期,其无权单方终止合同。付女士还私换门锁阻止进场施工,造成停工损失约6000元,未及时购回装修材料致使窝工、停工损失约11000元。装修公司要求付女士支付拖欠的工程款5万多元,并赔偿上述损失1.7万元。但对于这些,装修公司并没有提交证据。  法院对该案的本诉、反诉进行了合并审理。诉讼过程中,装修公司申请对实际工程量进行评估,付女士也申请对工程的未施工和未完工项目进行评估。  因双方彼此意见较大,争吵不断,鉴定过程经历了漫长的一年多(鉴定期间不计入审理期限)。2012年8月20日,鉴定公司终于作出评估意见,评估已施工工程造价为8万多元,其中已全部完工工程造价2万多元,已施工但未全部完工工程造价6万多元。  装修公司提出异议,认为测量数据与实际不符,包括水、电、电话线、电脑线等均已实际施工的工程项目没有计算。  法院经审理认为,鉴定公司组织双方测量工程量时,装修公司中途离场,事后对测量数据提出异议,但拒绝预缴重新测量费用,应对其行为的后果承担责任。水、电、电话线、电脑线等工程项目均为隐蔽工程,装修公司在封闭前应获业主确认,未经确认而导致无法测量的后果应由装修公司自行承担。  该案停工原因在于装修公司认为业主未依约交纳工程款,且双方对增加工程款存在争议。合同约定第三期工程款的支付条件是“水电、地面、天花、木工工程完工后、油漆工进场三日内支付20%”,但鉴定显示装修公司并未全部完成上述工程,故支付条件并未成就。装修公司在没有业主书面确认的情况下,要求业主重新核实工程量,或直接要求业主增加工程款,均与合同约定不符。综上,装修公司停工理由均不能成立,应认定其违约在先。  根据合同约定,装修公司除退回还未完成项目的工程款外,另需按未完成项目的装修总金额的双倍赔偿业主作为违约金。案涉工程实际造价为8万多元,业主已付款6.79万元,尚应付款1.29万多元。合同总价12万多减去实际造价8万多元,即未完工项目金额为4万多元。按合同约定,装修公司需按未完工项目的双倍即8万多元支付违约金给业主。  装修公司没有举证证明其已根据施工进度通知业主准备装修材料,其违约在先,故其诉请业主承担无法正常施工的损失,法院予以驳回。  2012年10月,广东省东莞市第二人民法院作出一审判决,判令确认双方的装修合同解除,付女士应支付装修公司工程款1万多元,装修公司应支付付女士违约金8万多元,并应交付付女士装修工程的电路主线图及室内实际线路布置图。  装修公司不服,提起上诉。近日,东莞市中级人民法院已作出终审判决,驳回装修公司的上诉,维持原判。 原问题:《因装修公司中途加价停工了业主怎么办》

相关知识

    关于承包人停工损失的赔偿问题

    来源:其它 时间:2022-04-02 11:16

    案情简介  原告:河南省某工程有限公司  被告:洛阳某学院  被告:河南某建筑集团有限公司  1998年6月18日,洛阳某学院(以下简称学院)与河南某建筑集团有限公司(以下简称建筑公司)签订合同,约定建筑公司承建学院的成教楼、住宅楼工程项目...

    业主逾期不付装修款停工 装修到一半装修公司逾期停工了怎么办

    来源:精选知识 时间:2023-03-20 10:03

    也许我说的你不会满意,但是这样的问题很多。第一,你和装修公司有合同。如果是工程质量问题,挑出来后要马上和装修公司协商。这样的停工返工是装修公司的责任。第二,如果你没有正常途径拒付,违约方就是你。第三。这种问题是最难处理的。现在装修公司会防范...

    分包拖欠工程款(工程分包合同逾期)

    来源:精选知识 时间:2022-11-23 05:21

    你好,如果工程继续承包,需及时续签合同,不管工程合同是否到期,应该支付工程款一般不受合同到期的影响(合同另有约定的除外)。建筑工程劳务分包方违约有哪些法律条款制约 依据我国相关法律的规定,建筑工程分包方出现合同违约的,制约其的条款主要是《合...

    工程逾期罚款是否扣除预留金(工程逾期罚款)

    来源:精选知识 时间:2022-09-26 00:36

    依合同的约定,如果合同约定的违约金(延期罚款属违约金的性质)过高,则可要求人法院适应减少。违约金约定是否过高,要综合考虑违约的程度,给对方造成的实际损失,以及约定的违约金占合同总价款的比例综合判定。(一般超过合同总价款30%的,要求法院减少...

    书面催告怎么写(催债起诉书怎么写)

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 09:57

    催告函指律师经委托人授权发出,代表委托人向相对人发出的催告相对人履行一定行为的书面文件,那么催告函怎么写呢催告函xx工程公司:xx律师事务所受xx公司委托,就贵公司拖欠我委托人工程款一事,特致函贵公司如下:我委托人与贵公司于x年x月x日签订...

    基于业主拖欠工程款项目停工等情况签订的补充协议不构成阴阳合同

    来源:工程建筑 时间:2021-09-06 03:36

    案例索引最高院《四川省第一建筑工程有限公司、昭通市泰斗房地产开发经营有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书》,案号(2019)最高法民终557号,审判长司伟,裁判日期二〇一九年八月二十二日。案情简介发包方:昭通市泰斗房地产开发经营有限公...

    催告函范文(法院催告函)

    来源:精选知识 时间:2022-03-16 21:02

    催告函指律师经委托人授权发出,代表委托人向相对人发出的催告相对人履行一定行为的书面文件,那么催告函怎么写呢催告函xx工程公司:xx律师事务所受xx公司委托,就贵公司拖欠我委托人工程款一事,特致函贵公司如下:我委托人与贵公司于x年x月x日签订...

    催告函格式(书面催告方式)

    来源:精选知识 时间:2022-03-15 15:30

    催告函指律师经委托人授权发出,代表委托人向相对人发出的催告相对人履行一定行为的书面文件,那么催告函怎么写呢催告函xx工程公司:xx律师事务所受xx公司委托,就贵公司拖欠我委托人工程款一事,特致函贵公司如下:我委托人与贵公司于x年x月x日签订...

    催告函模板(律师催告函模板)

    来源:精选知识 时间:2022-03-15 15:09

    催告函指律师经委托人授权发出,代表委托人向相对人发出的催告相对人履行一定行为的书面文件,那么催告函怎么写呢催告函xx工程公司:xx律师事务所受xx公司委托,就贵公司拖欠我委托人工程款一事,特致函贵公司如下:我委托人与贵公司于x年x月x日签订...

    催告书格式(催告书送达方式)

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 09:54

    催告函指律师经委托人授权发出,代表委托人向相对人发出的催告相对人履行一定行为的书面文件,那么催告函怎么写呢催告函xx工程公司:xx律师事务所受xx公司委托,就贵公司拖欠我委托人工程款一事,特致函贵公司如下:我委托人与贵公司于x年x月x日签订...