2023-06-06 11:17发布
建设工程施工合同无效时工程价款结算的27条规则建设工程施工合同无效时，工程价款如何结算呢？依据笔者阅读的1742篇最高人民法院审理的建设工程施工合同纠纷案件的裁判文书，笔者将合同无效时工程价款结算的27条规则整理如下，供参考。1.实际施工人...
建设工程施工合同属于资金密集型、技术密集型、劳力密集型合同，因建设工程施工合同的上述属性，在发生纠纷时常常呈现争议标的额巨大、牵涉面广且复杂等特点，由此也导致该等纠纷需该领域的专业性人才进行处理，针对上述特点，特对建设工程施工合同常见的热点...
裁判要旨发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。发包人在履行合同过程中变更设计，造成承包人停工、缓建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量，承包人可...
1.工程施工 进场退场相关法律规定 依据施工合同约定处理：首先，审查停工令是否正确，停工理由是否充分、正确。其次，要求退场有无合同依据，乙方是否违约、违反建筑法的规定。双方双方不论谁提出终止、解除合同，都要有合同或法律依据！如果没有合同或法...
最高院：自行委托的鉴定意见可以作为审理依据（20210730）根据最高人民法院（2021）最高法民申4491号再审申请人甘肃科源电力集团有限公司与被申请人兰州鸿达电力工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案再审民事裁定书整理，案例来源于中国裁判...
裁判要旨二审法院传唤鉴定人到庭接受双方当事人质询，并就有关鉴定事项进行了说明。经法院释明，科源公司不同意重新鉴定，亦无相反证据推翻鉴定意见，鉴定机构据实鉴定，鉴定意见能够客观反映工程造价，故原审法院按照鉴定意见认定本案工程各部分造价，符合法...
规则汇总 1、需要结合双方施工合同约定判断窝工损失的规定不具有强制效力 2、承包人主张窝工损失应遵循双方约定的窝工索赔程序3、承包人提交的单方窝工损失数据不能作为损失数据证据，但经监理确认的则可以直接认定而不必通过鉴定确定4、窝工损失即使经...
案情简介北京城建工程总承包部作为甲方与作为乙方的宏利公司签订《项目合作协议》，就案涉的三个工程项目施工投标合作事项作出约定：宏利公司向北京城建提交招标文件及相关信息，并协助北京城建参与投标；北京城建在中标后组建项目部对项目实施全面管理，同时...
内容提要：工期延误是建设工程施工过程中的常见问题，而在实践中当承包人起诉发包人要求支付工程款项时，发包人出于能够减少工程款项的支付金额、拖延工程款项的支付等目的出发而以承包人施工工期逾期为由反诉承包人，在诉讼过程中，承包人又往往会以工程量增...
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.hongjibp.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 陈露露 的问题《不可抗力窝工费是施工方承担还是建设方承担》','https://www.hongjibp.com/lawask-343097.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
付费偷看金额在0.1-10元之间
相关知识
建设工程施工合同无效时工程价款结算的27条规则
来源：工程建筑 时间：2022-07-13 17:40建设工程施工合同无效时工程价款结算的27条规则建设工程施工合同无效时，工程价款如何结算呢？依据笔者阅读的1742篇最高人民法院审理的建设工程施工合同纠纷案件的裁判文书，笔者将合同无效时工程价款结算的27条规则整理如下，供参考。1.实际施工人...
建设工程施工合同热点问题解答系列
来源：工程建筑 时间：2022-05-19 10:56建设工程施工合同属于资金密集型、技术密集型、劳力密集型合同，因建设工程施工合同的上述属性，在发生纠纷时常常呈现争议标的额巨大、牵涉面广且复杂等特点，由此也导致该等纠纷需该领域的专业性人才进行处理，针对上述特点，特对建设工程施工合同常见的热点...
承包人工期延长是否承担责任，需要综合各方因素进行考量
来源：其它 时间：2022-04-20 11:49裁判要旨发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。发包人在履行合同过程中变更设计，造成承包人停工、缓建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量，承包人可...
关于工程停工相关法律法规(工程施工进场退场相关法律规定)
来源：工程建筑 时间：2022-04-20 21:321.工程施工 进场退场相关法律规定 依据施工合同约定处理：首先，审查停工令是否正确，停工理由是否充分、正确。其次，要求退场有无合同依据，乙方是否违约、违反建筑法的规定。双方双方不论谁提出终止、解除合同，都要有合同或法律依据！如果没有合同或法...
最高院：自行委托的鉴定意见可以作为审理依据
来源：其它 时间：2022-04-20 14:23最高院：自行委托的鉴定意见可以作为审理依据（20210730）根据最高人民法院（2021）最高法民申4491号再审申请人甘肃科源电力集团有限公司与被申请人兰州鸿达电力工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案再审民事裁定书整理，案例来源于中国裁判...
最高法裁判：自行委托的鉴定意见，可否作为审理依据？
来源：其它 时间：2021-10-07 16:52裁判要旨二审法院传唤鉴定人到庭接受双方当事人质询，并就有关鉴定事项进行了说明。经法院释明，科源公司不同意重新鉴定，亦无相反证据推翻鉴定意见，鉴定机构据实鉴定，鉴定意见能够客观反映工程造价，故原审法院按照鉴定意见认定本案工程各部分造价，符合法...
最高院施工合同窝工损失裁判规则六条
来源：合同事务 时间：2022-05-16 14:03规则汇总 1、需要结合双方施工合同约定判断窝工损失的规定不具有强制效力 2、承包人主张窝工损失应遵循双方约定的窝工索赔程序3、承包人提交的单方窝工损失数据不能作为损失数据证据，但经监理确认的则可以直接认定而不必通过鉴定确定4、窝工损失即使经...
最高人民法院2021年度建设工程施工合同纠纷典型案件裁判观点
来源：工程建筑 时间：2022-06-01 17:30案情简介北京城建工程总承包部作为甲方与作为乙方的宏利公司签订《项目合作协议》，就案涉的三个工程项目施工投标合作事项作出约定：宏利公司向北京城建提交招标文件及相关信息，并协助北京城建参与投标；北京城建在中标后组建项目部对项目实施全面管理，同时...
建设工程工期延误纠纷中，如何分配举证责任
来源：工程建筑 时间：2022-04-20 20:02内容提要：工期延误是建设工程施工过程中的常见问题，而在实践中当承包人起诉发包人要求支付工程款项时，发包人出于能够减少工程款项的支付金额、拖延工程款项的支付等目的出发而以承包人施工工期逾期为由反诉承包人，在诉讼过程中，承包人又往往会以工程量增...
建设工程工期延误纠纷中，如何分配举证责任？
来源：工程建筑 时间：2021-12-20 17:28内容提要：工期延误是建设工程施工过程中的常见问题，而在实践中当承包人起诉发包人要求支付工程款项时，发包人出于能够减少工程款项的支付金额、拖延工程款项的支付等目的出发而以承包人施工工期逾期为由反诉承包人，在诉讼过程中，承包人又往往会以工程量增...