2023-06-06 17:42发布
【基本案情】 原告：某大厦(以下简称A大厦) 被告：某建设发展有限公司(以下简称建设公司) 2008年8月20日，A大厦与建设公司签订了《装修改造合同》(以下简称合同)。合同约定：总工期132天，工程承包造价为人民币1850万元。该合...
装修合同工期逾期赔偿千分之五 - 装修工期逾期责任 标题：装修合同工期逾期赔偿千分之五 - 装修工期逾期责任 随着经济社会的快速发展，越来越多的人选择通过装修来提升生活品质。然而，装修工程往往需要按照约定的工期进行，否则可能会导致一系列...
标题：装修逾期的补充约定协议怎么签？ 随着城市化进程的加快，越来越多的人选择将房屋进行装修。然而，由于各种原因，有时候装修工程可能会逾期完成。为了保证双方的权益，双方在合同中可以增加一些补充约定。那么，装修逾期的补充约定协议应该怎么签呢？...
逾期你们的合同上应该有补偿，一般都会按照每天千分之几或者比较有自信的百分之几给你补偿的，如果合同无法解决那就只能起诉了，不过说实话，如今起诉很麻烦，工程款不多，都不当回事建设银行装修贷逾期被起诉，可以协商解决吗可以在法庭上向法官申请协商解决...
合同编号：_________施工合同发包方（甲方）：_________住所地址：_________联系方式：_________手机号（bp机号）：_________施工合同承包方（乙方）：_________单位地址：_________法定代...
业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延...
1.装修合同延期责任是如何规定的 首先是划定责任。1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。...
业主引起的设计变更、工程量增加、甲方供应材料不足等。责任由业主承担，工期相应顺延。2。施工方管理不善，设备材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不予顺延。3。如因不可抗力(包括政策、法律法规等)导致工期延误...
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.hongjibp.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 李文宏 的问题《装修纠纷，延误工期，联系不上》','https://www.hongjibp.com/lawask-305436.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
付费偷看金额在0.1-10元之间
相关知识
建筑工程纠纷案例——房地产建设承包中引发的纠纷
来源：工程建筑 时间：2022-04-20 17:48【基本案情】 原告：某大厦(以下简称A大厦) 被告：某建设发展有限公司(以下简称建设公司) 2008年8月20日，A大厦与建设公司签订了《装修改造合同》(以下简称合同)。合同约定：总工期132天，工程承包造价为人民币1850万元。该合...
装修合同工期逾期赔偿千分之五-装修工期逾期责任
来源：债权债务 时间：2023-07-31 16:51装修合同工期逾期赔偿千分之五 - 装修工期逾期责任 标题：装修合同工期逾期赔偿千分之五 - 装修工期逾期责任 随着经济社会的快速发展，越来越多的人选择通过装修来提升生活品质。然而，装修工程往往需要按照约定的工期进行，否则可能会导致一系列...
装修逾期的补充约定协议怎么签-装修逾期的补充约定协议怎么签订
来源：债权债务 时间：2023-07-31 09:53标题：装修逾期的补充约定协议怎么签？ 随着城市化进程的加快，越来越多的人选择将房屋进行装修。然而，由于各种原因，有时候装修工程可能会逾期完成。为了保证双方的权益，双方在合同中可以增加一些补充约定。那么，装修逾期的补充约定协议应该怎么签呢？...
装修逾期被起诉(因为装修纠纷被起诉)
来源：精选知识 时间：2022-05-28 00:54逾期你们的合同上应该有补偿，一般都会按照每天千分之几或者比较有自信的百分之几给你补偿的，如果合同无法解决那就只能起诉了，不过说实话，如今起诉很麻烦，工程款不多，都不当回事建设银行装修贷逾期被起诉，可以协商解决吗可以在法庭上向法官申请协商解决...
成都市家庭居室装饰装修工程施工合同
来源：合同范本 时间：2021-08-28 09:04合同编号：_________施工合同发包方（甲方）：_________住所地址：_________联系方式：_________手机号（bp机号）：_________施工合同承包方（乙方）：_________单位地址：_________法定代...
装修逾期业主怎么赔偿(装修逾期怎么算违约金)
来源：精选知识 时间：2023-05-21 01:23业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延...
装修延期法律法规(装修合同延期责任是如何规定的)
来源：合同事务 时间：2021-08-30 09:481.装修合同延期责任是如何规定的 首先是划定责任。1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。...
装修公司逾期法院判 房子装修逾期官司
来源：精选知识 时间：2022-05-28 04:22业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延...
装修逾期赔偿民法典 装修逾期赔偿民法典条文
来源：精选知识 时间：2022-10-30 18:48业主引起的设计变更、工程量增加、甲方供应材料不足等。责任由业主承担，工期相应顺延。2。施工方管理不善，设备材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不予顺延。3。如因不可抗力(包括政策、法律法规等)导致工期延误...
装修逾期赔偿法律规定
来源：精选知识 时间：2022-10-03 20:37业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延...