2023-06-06 05:35发布
一、可以停工的理由及法律依据1．先履行抗辩权。适用条件：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料或合同约定的其他协助义务致使工程无法正常施工。2．不安抗辩权。适用条件：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下...
规则汇总 1、需要结合双方施工合同约定判断窝工损失的规定不具有强制效力 2、承包人主张窝工损失应遵循双方约定的窝工索赔程序3、承包人提交的单方窝工损失数据不能作为损失数据证据，但经监理确认的则可以直接认定而不必通过鉴定确定4、窝工损失即使经...
裁判要旨二审法院传唤鉴定人到庭接受双方当事人质询，并就有关鉴定事项进行了说明。经法院释明，科源公司不同意重新鉴定，亦无相反证据推翻鉴定意见，鉴定机构据实鉴定，鉴定意见能够客观反映工程造价，故原审法院按照鉴定意见认定本案工程各部分造价，符合法...
全文 委托方（甲方）： 合同编号： 承揽方（乙方）： 签订地点： 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。 第一条 测绘范围（包...
最高院：自行委托的鉴定意见可以作为审理依据（20210730）根据最高人民法院（2021）最高法民申4491号再审申请人甘肃科源电力集团有限公司与被申请人兰州鸿达电力工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案再审民事裁定书整理，案例来源于中国裁判...
1.工程施工 进场退场相关法律规定 依据施工合同约定处理：首先，审查停工令是否正确，停工理由是否充分、正确。其次，要求退场有无合同依据，乙方是否违约、违反建筑法的规定。双方双方不论谁提出终止、解除合同，都要有合同或法律依据！如果没有合同或法...
建设工程施工合同无效时工程价款结算的27条规则建设工程施工合同无效时，工程价款如何结算呢？依据笔者阅读的1742篇最高人民法院审理的建设工程施工合同纠纷案件的裁判文书，笔者将合同无效时工程价款结算的27条规则整理如下，供参考。1.实际施工人...
建设工程勘察合同（一）（示范文本）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由勘察人编填）勘察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人：...
（岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探）工程名称：______________________________工程地点：______________________________合同编号：________________...
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.hongjibp.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 王梓轩 的问题《不可抗力窝工费怎么计算》','https://www.hongjibp.com/lawask-248098.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
付费偷看金额在0.1-10元之间
相关知识
工程停工会遇到的问题汇总
来源：工程建筑 时间：2021-11-16 14:47一、可以停工的理由及法律依据1．先履行抗辩权。适用条件：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料或合同约定的其他协助义务致使工程无法正常施工。2．不安抗辩权。适用条件：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下...
工程停工的法律依据及注意问题汇总！
来源：工程建筑 时间：2022-06-21 11:30一、可以停工的理由及法律依据1．先履行抗辩权。适用条件：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料或合同约定的其他协助义务致使工程无法正常施工。2．不安抗辩权。适用条件：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下...
最高院施工合同窝工损失裁判规则六条
来源：合同事务 时间：2022-05-16 14:03规则汇总 1、需要结合双方施工合同约定判断窝工损失的规定不具有强制效力 2、承包人主张窝工损失应遵循双方约定的窝工索赔程序3、承包人提交的单方窝工损失数据不能作为损失数据证据，但经监理确认的则可以直接认定而不必通过鉴定确定4、窝工损失即使经...
最高法裁判：自行委托的鉴定意见，可否作为审理依据？
来源：其它 时间：2021-10-07 16:52裁判要旨二审法院传唤鉴定人到庭接受双方当事人质询，并就有关鉴定事项进行了说明。经法院释明，科源公司不同意重新鉴定，亦无相反证据推翻鉴定意见，鉴定机构据实鉴定，鉴定意见能够客观反映工程造价，故原审法院按照鉴定意见认定本案工程各部分造价，符合法...
测绘合同
来源：合同范本 时间：2021-08-27 09:11全文 委托方（甲方）： 合同编号： 承揽方（乙方）： 签订地点： 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。 第一条 测绘范围（包...
最高院：自行委托的鉴定意见可以作为审理依据
来源：其它 时间：2022-04-20 14:23最高院：自行委托的鉴定意见可以作为审理依据（20210730）根据最高人民法院（2021）最高法民申4491号再审申请人甘肃科源电力集团有限公司与被申请人兰州鸿达电力工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案再审民事裁定书整理，案例来源于中国裁判...
关于工程停工相关法律法规(工程施工进场退场相关法律规定)
来源：工程建筑 时间：2022-04-20 21:321.工程施工 进场退场相关法律规定 依据施工合同约定处理：首先，审查停工令是否正确，停工理由是否充分、正确。其次，要求退场有无合同依据，乙方是否违约、违反建筑法的规定。双方双方不论谁提出终止、解除合同，都要有合同或法律依据！如果没有合同或法...
建设工程施工合同无效时工程价款结算的27条规则
来源：工程建筑 时间：2022-07-13 17:40建设工程施工合同无效时工程价款结算的27条规则建设工程施工合同无效时，工程价款如何结算呢？依据笔者阅读的1742篇最高人民法院审理的建设工程施工合同纠纷案件的裁判文书，笔者将合同无效时工程价款结算的27条规则整理如下，供参考。1.实际施工人...
建设工程勘察合同〔岩土工程勘察、水文地质勘察工程测量
来源：合同范本 时间：2021-08-28 09:43建设工程勘察合同（一）（示范文本）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由勘察人编填）勘察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人：...
建设工程勘察合同
来源：合同范本 时间：2022-04-20 01:34（岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探）工程名称：______________________________工程地点：______________________________合同编号：________________...